当前位置:语文迷>实用文写作>合同范本> 施工合同

施工合同

时间:2020-12-28 17:26:41 合同范本 我要投稿

【推荐】施工合同范本

  在人们愈发重视契约的社会中,合同的用途越来越广泛,它可以保护民事法律关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的施工合同范本,欢迎阅读与收藏。

【推荐】施工合同范本

施工合同范本1

  发包方(甲方): 承包方 (乙方) :

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,并信守下列条款,共同严格执行。

  第一条 工程名称:武汉中和设备基础工程。

  第二条 工程地点:黄陂区罗汉街工业园。

  第三条 工程内容:以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

  第四条 工程造价:设备基础按照 元/m3砼(按实际工程量结算)。

  第五条 承包方式:包工包料。

  第六条 工期:本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。

  第七条 工程质量:按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。

  第八条 结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。

  第九条 工程类别及企业等级:按有关规定执行。

  第十条 甲方权利:派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

  第十一条 乙方权利:

  1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

  2、乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付部分款。

  3、施工中注意安全,施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

  第十二条 竣工验收与结算:

  一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

  二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。

  第十三条 付款方式:

  自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款,工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金,于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下,予以支付。

  第十四条 保修:按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。第十五条 违约与仲裁:

  一、合同在履行中如有争议双方协商解决,如协商不成,提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

  二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失,由乙方自负。

  第十六条 附则:

  一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。

  第十七条 其它:

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  签约时间: 年月 日

施工合同范本2

  发包方:xx项目部(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况:

  工程名称:xx桥梁工程

  工程地点:xxxx

  工程工期:50天

  第二条:承包范围

  xx桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

  第三条:承包方式

  本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

  第四条:双方责任和义务

  一、甲方责任和义务

  1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

  2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

  3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

  4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

  5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

  二、乙方责任和义务

  1、乙方一切食宿问题自行解决。

  2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人。次罚款,在工程款中扣除。

  3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

  4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。

  5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

  第五条:材料管理

  1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

  2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

  3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

  4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

  其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。

  本合同经双方签字后生效。共一式肆份,双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。

  甲方代表:乙方代表:

  年 月 日年 月 日

施工合同范本3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

  三、工程内容:等内容。

  四、承包形式:包工包料双包工程。

  五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;

  (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;

  (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

  六、乙方职责:

  (1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;

  (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

  (3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;

  (4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失;

  (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

  七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

  八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。

  九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

  十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。

  甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:

  或其授权代理人: 或其授权代理人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  订立日期:

施工合同范本4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条、工程概况

  1.1工程名称:凯盛餐厅及厨师宿舍装修工程

  1.2工程地点:

  1.3包干施工。

  1.4承包方式:包工包料包

  1.5工期:20xx年5月5日开工,20xx年7月25日完工。

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):参拾万元整(¥:300000.00元整)包干,含开发票。

  第2条、甲方乙方权利和责任

  2.1指派___为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.2指派___为乙方驻工地代表,接受甲方指令,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  第3条、关于工程质量及验收的约定

  3.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收。

  3.2乙方采购的材料需符合环保的要求。

  3.3如在施工过程中,由于乙方的原因导致安全事故的发生,由乙方负全责。

  3.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收、移交手续。

  3.5乙方自工程验收之日起(以交付使用日期为准)提供壹年免费工程保修期。所有装修内容在免费保修期内,如有故障或缺陷,乙方需负责维修。但人为损坏、天灾等不可抗力因素不在保修范围内。保修期内,乙方在接到甲方通知之后必须在48至72小时内到现场维修。

  第4条、关于工程价款及结算的约定

  4.1双方商定本合同价款采用:固定总价。

  4.2本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款。

  拨款分三次进行:

  第一次:合同签定后一周内付工程备料款,即人民币:壹拾伍万元整(¥:150000.00元整)。

  第二次:工程开工一个月后付工程备料款,即人民币:捌万元整(¥:80000.00元整)。

  第三次:工程全部完成并通过验收合格后付工程结算款,即人民币:伍万伍仟元整(¥:55000.00元整)。

  第四次:余款壹万伍仟元整(¥:15000.00元整)在保修期到期即20xx年7月30日一星期内乙方提供全部有效票据结清。

  第5条、关于材料供应的约定

  5.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备,乙方采购的材料应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。

  5.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。

  第6条、有关安全生产和防火的约定

  6.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和其它相关的法规、规范。

  6.2由于乙方在施工生产过程中发生的安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第7条、违约责任

  7.1未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  7.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  第8条、争议或纠纷处理

  8.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  8.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉)。

  第9条、附则

  12.1本合同共二份,甲方乙方各一份同等法律效力。

  12.2本合同履行完成后自动终止。

  甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):

  年月日年月日

施工合同范本5

  发包人:________________________________

  承包人:________________________________

  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。

  一、工程概况

  1.工程名称:___________________________________。

  2.工程地址:___________________________________。

  3.建筑面积:___________________________________。

  4.结构类型:底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。

  5.设计单位:___________________________________。

  6.监理单位:___________________________________。

  二、工程内容及承包范围

  1._______________改为_______________。

  2._______________取消。

  3.本工程为满七层,结构找坡。

  4.楼梯踏步为_______________。

  5.外墙_______________取消。

  6._______________取消,改为_______________。

  7.其余均按原图施工。

  三、合同工期

  (本协议中所列日期均为日历天数记)

  开、竣工日期:

  开工日期:______________年_______________月______________日;

  竣工日期:______________年_______________月______________日;总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

  四、付款方式

  本工程按建筑面积一次性包干,_______________元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体_______________层,_______________安装完毕,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,主体_______________安装完毕,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,主体_______________完工,甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%,滞留_______________%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

  五、合同生效与终止、争议处理

  1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

  2.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份),甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。

  3.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

  4.本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。

  5.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。

  甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________

  联系电话:______________________________联系电话:_________________________________

  ________________年__________月__________日________________年__________月__________日

施工合同范本6

  甲方:(发包方)__________________________

  乙方:(承包方)__________________________

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  (一) 工程名称:______________________

  (二) 工程地点:_____________________

  (三) 工程范围:________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。

  (四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。

  第二条 工程期限

  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

  第三条 工程质量

  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  第四条 工程价款结算

  (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二) 工程价款结算与拨付办法:

  ___________________________________

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任

  1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

  3、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  4、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  5、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  6、 不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

  (二) 乙方责任

  1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

  3、 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

  4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。

  5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

  第六条 合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

  1、提交_______________仲裁委员会( )

  2、依法向人民法院起诉( )

  第七条 附则

  (一) 本合同自双方盖章签字后生效的,合同履行完毕后自行无效。

  (二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  ___________________________

  发包方:(章) 承包方:(章)

  地址: 地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  邮政编码: 邮政编码:

  签约时间:年 月 日 签约时间: 年 月 日

施工合同范本7

  发包人:xxxxx置业有限公司

  承包人:

  经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1.1 工程名称:xxxxx道路工程

  1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块

  1.3 承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

  1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价(综合单价包干)

  大写元

  1.8 质量标准:合格。

  1.9 工期:

  工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

  二.技术标准及图纸

  2.1图纸

  2.1发包人提供:

  2.2 技术标准:

  2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

  2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

  所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

  三.双方权利和义务

  3.1发包人的权利和义务

  3.1.1 发包人委派的业主代表:

  姓名:职务:

  监理单位:

  姓名:职务:

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  3.1.3发包人主要工作:

  3.1.3.1 负责场地三通一平;

  3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

  3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;

  3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

  3.1.3.6按合同约定支付工程款。

  3.2 承包人的权利和义务

  3.2.1 项目经理

  姓名: 职务:

  项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  3.2.2承包人主要工作:

  3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

  3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;

  3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

  3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;

  3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

  3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

  3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。

  四、工程价款

  A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

  B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

  D.工程报价单详附件,工程量按实结算

  五、工程价款的支付

  5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

  5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

  六.安全文明施工

  6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七.竣工验收

  7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。

施工合同范本8

  发包方:彬县体育中心综合训练馆第四项目部

  承包方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的'具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  第一部分 工程概况

  1、工程名称:彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程

  2、工程地点:咸阳市彬县

  3、工程内容及承包范围:

  (一)、电气工程(强、弱电):

  1)、人工:

  a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

  b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

  c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

  d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。

  e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

  乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。

  (二)、水暖工程:

  1、人工:

  a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

  b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

  c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

  第二条:工期

  合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。

  第三条:工程质量等级:优良。

  第四条:承包方式、合同价款及结算方式

  1、承包方式:包工不包料

  采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。

  2、结算方式:包工不包料,安装工程管理及资料整编、工决算、保修。 第二部分双方一般责任

  第五条:甲方代表

  1、甲方驻施工现场代表姓名:

  第六条:乙方代表

  1、乙方驻施工现场代表姓名:

  第七条:甲方工作

  1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。

  2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。

  3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。

  第八条:乙方工作

  1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。

  2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

  3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

  4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。

  5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

  6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。

  第三部分 进度计划和工期

  第九条:进度计划

  1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

  2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

  第十条:工期

  1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。

  2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。

  第四部分质量与验收

  第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。

  第十二条:安装完毕,并调试合格。

  第五部分合同价款与支付

  第十三条:合同价款及支付

  1、合同价款: 元/m2。

  第十四条:工程款支付

  1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15日前支付上月进度款的 70 %。

  2、工程竣工付至进度款的80%。

  3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的97%。

  4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。

  第十五条:违约责任

  1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。

  (1)因图纸变更未能及时送达乙方;

  2、乙方未能履行合同,出现以下情形之一,造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金,每延迟一天,罚款并承担相应的经济损失;

  (1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;

  (2) 工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;

  (3) 其他违反现场操作规定的事故发生。

  第十六条:合同生效与终止

  本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。

  第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。

  第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  代表人: 代表人:

  电话:电话:

  时间: 时间:

施工合同范本9

  发包人:刘 俊(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、 工程名称: ****河村村级道路路面硬化工程。

  2、 工程地点:**县****河村。

  3、 承包范围: 约2公里水泥硬化路面混凝土的铺设。

  4、 承包方式:包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。

  5、 合同价款:

  路面硬化每米45.50(肆拾伍元伍角整)元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。(竣工后以实际丈量为准进行结算)。

  6、工期:自开工****河村之日起,20日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。

  二、 技术要求

  路面为18cm厚、C30水泥混凝土路面,宽3.50米。

  三、 施工及质量要求

  严格控制路面宽度。,平整度、纵横向的坡度,材料质量,并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实,否则返工一切损失由乙方自负。

  四、 双方权利和义务

  1、发包人的权利和义务

  发包人委派 为工地代表:

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。

  2、发包人主要工作:

  负责现场协调工作;

  3、承包人的权利和义务

  项目负责人姓名:

  项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  4、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查。

  五、工程价款的支付

  本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的80% 。下剩款项在工程竣工验收后30日内付清。(税费由甲方支付)。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七、竣工验收

  承包人在工程具备竣工验收条件后48小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。

  八:本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份,双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力,工程全部竣工达标,结清工程尾款后合同自动失效。

  甲方: 乙方:

  20xx年XX月XX日

施工合同范本10

  发包单位(以下简称甲方):云南红河送变电工程公司

  承包单位(以下简称乙方):

  为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。

  本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。

  一、工程项目名称: 220kv大南i、ii回送电线路工程

  二、工程地址:个旧市官家山

  三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔

  四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。

  五、甲乙双方安全职责:

  1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。

  2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。

  3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

  4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。

  5.甲方安全责任

  5.1 对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:

  5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。

  5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。

  5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

  5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

  5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。

  5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。

  5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。

  5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。

施工合同范本11

  甲方:______________________________

  乙方:______________________________

  甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

  一、工程造价

  1、土建工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

  2、安装工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

  3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

  4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负____________万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

  5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

  6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价____________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

  7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部____________设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

  8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

  二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

  1、甲供材料有:钢筋、商品砼。

  2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

  3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

  三、工程款支付

  1、在____________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出____________及甲方领到项目预售许可证后____________日内,甲方应向乙方支付足____________万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在____________个月内审核完毕,并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。

  2、____________年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款(即每次支付____________分之一审定结算款)。

  3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在____________日内审核完,并支付结算款的____________%,其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。

  4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段,每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在____________日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

  5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%,在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款(扣除____________%保修款)。当结算时间超过____________个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。

  四、施工许可证及其他各项手续

  本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后____________日内办妥交给甲方。

  五、本协议未尽事宜

  本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。

  本补充协议经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

  甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________

  联系电话:______________________________联系电话:_________________________________

  ________________年__________月__________日________________年__________月__________日

【【推荐】施工合同范本】相关文章:

1.【推荐】施工合同范本11篇

2.施工合同范本

3.小型施工合同范本

4.鱼塘施工合同范本

5.建筑施工合同范本

6.【热】施工合同范本

7.装修施工合同范本

8.工程施工合同范本

上一篇:供货合同
下一篇:购房合同