投标承诺书

投标承诺书(15篇)

　　在不断进步的社会中，承诺书应用范围愈来愈广泛，承诺书在写作上有一定的规范。来参考自己需要的承诺书吧！下面是小编精心整理的投标承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

投标承诺书1

致：xxxx（招标人）

　　我公司xx对x（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

　　三、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。

全权代表（签）：xxx

　　xxxx年x月x日

投标承诺书2

___：

　　我公司承诺由我方承接的垂杨柳医院改扩建期间保留建筑和管庄院区消防安防隐患改造工程，在正常施工条件下，自___年4月10日正式施工开始，至___年9月10日验收完成，保证工期五个月内完成所承包的工程范围内施工内容。

　　如因我方原因发生工期拖后违约，愿接受工期每拖后一日处以合同金额1/10000的罚款。

　　承诺人：___

　　时间：____年__月__日

投标承诺书3

　　投标人：

　　投标人代表：

　　日期：

　　投标承诺书（投标人名称）：

　　1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。

　　2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

　　3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

　　4、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

　　5、我方同意贵方不受你们所收到的任何投标文件的约束。

　　6、我方接受贵方招标文件的全部内容。

　　7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

　　8、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。

　　9、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

　　投标人：（盖章）

单位地址：

　　法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

　　邮政编码：

电话：

传真：

　　日期：年月日

投标承诺书4

____________公司（报价单位全称）授权权代表，参加你中心组织的xx市教育中小学图书项目招标采购活动，并进行投标报价。我们仔细研究了你们的号招标采购文件中所规定的投标报价者的全部责任和义务。

　　1、愿意按照招标文件的一切要求，提供所有商品和附配

　　件，同时负责该商品的运输、运杂保险、税金等，总价藜懊飨讣锻侗瓯郾怼罚

　　2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中

　　规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。并免费提供年的质保；

　　3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后30天；

　　4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料；

　　5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或

　　拒绝所有的投标者；

　　6、我方愿意遵守招标通告有招标文件中所列的收费标淮；

　　7、该项投标在开标后的过程中保持有效，不作任何更改和变动；

　　8、我们愿意按招标文件的规定交纳保证金；

　　9、如我方中标，我方愿意在签订合同时支付履约保证金人民币万元整；

　　10、综合说明：

　　（1）伴随服务及配合措施；

　　（2）要求需方提供的配合；

　　（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

　　（4）其它说明。

　　所有有关标书的函电，请按下列地址联系：单位：邮编：联系人：地址：开户银行：电话：开户账号：传真：全权代表姓名（签字）：

　　投标单位全称：尊敬的____________公司：（公章）

　　合同参考书

　　供方：____________（以下简称甲方）

　　需方：____________（以下简称乙方）

　　采购编号：____________

　　经吴忠市政府采购中心采取公开招标的方式采购，确定甲方为中标供应商，经双方协商，甲乙双方同意按下列条款和条件，签署本合同。

　　一、合同标的名称、数量及规格

　　名称：____________

　　数量：____________

　　规格：____________

　　二、合同总价

　　合同金额为：____________（大写）（￥：____________）

　　三、合同履行前，中标供应商须交纳的质保金（履约保证金），货物验收合格完毕后无质量问题无息退还

　　四、付款计划

　　货到验收合格后首付70%，剩余款项三个月付清。

　　五、交货时间、地点、验收

　　1、交货时间：

　　____________年____________月____________日之前

　　2、交货地点：

　　地点：____________

　　3、甲方向乙方提供货物时必须提供以下资料：装箱单、产品质量检验合格书、出厂检验报告、产品安装使用说明书、保修单等。

　　六、售后服务及质量保证

　　1、甲方对其所供的货物质量负责。

　　2、质量保证期按生产厂商提供售后服务条款或投标文件执行（甲方提供的其他质保优惠条件须专门说明），质量保证期为

　　3、质量保证期内如发生质量问题，甲方负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用；如因乙方使用不当造成的问题，甲方应积极配合解决，费用由乙方负担，修复或更换的时间最长不超过日。

　　4、如甲方在接到乙方通知日内没有答复，则视为甲方承认质量问题，乙方由权进行自行处理，甲方承担由此产生的一切费用。

　　5、因货物的质量问题发生争议，由吴忠市质量技术监督局或其指定和技术部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方须接受。

　　七、违约责任

　　1、乙方无正当理由拒收货物、拒付货款的，须向甲方偿付货款总额百分之的违约金。

　　2、甲方所供货物品牌、型号、规格、颜色、质量不符合合同规定标淮的，乙方有权拒收货物，甲方须向乙方偿付货款总额百分之的违约金。同时政府采购中心有权不退还甲方预交的履约保证金（质保金）。

　　3、甲方逾期交付货物的，每逾期一日须向乙方偿付货款总额百分之的违约金。

　　八、培训计划

　　1、培训时间及内容：____________

　　2、培训方式：____________

　　3、培训人数：____________

　　九、合同文件的组成

　　1、招标文件

　　2、投标文件（书面承诺、投标报价）

　　3、中标通知书

　　以上文件是合同的组成部门，甲乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

　　十、不可抗力

　　在合同履行期限内，任何一方因不可抗力造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期限可延长，其延长期与不可抗力影响期相向。不可抗力时间延续日及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事事宜。

　　十一、争议的解决

　　本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；

　　协商不成时，当事人双方同意由吴忠市仲裁委员会仲裁，该仲裁应为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另由裁决外均应由败诉主负担。

　　十二、本合同一式五份，甲乙双方签字盖章后生效

　　十三、本合同未尽事宜，按合同法有关规定处理

投标承诺书5

xx有限公司：

　　一旦我公司中标：

　　1、我公司将严格按招标文件规定的工期要求，迅速开始工程准备工作，组织人员、设备、材料进场，确保工程在合同规定的开工日期内完工。

　　2、根据我公司的实力及技术水平，我公司有信心在合同规定的工作日内保质保量的完成工程任务。

　　3、我公司郑重承诺：如我公司不能在合同工作日内完工，我公司愿自行承担采取赶工措施所增加的全部费用和支付逾期完工违约金，违约金为每延误工期一天，按工程造价的万分之五扣违约金，但最终累计支付违约金的总金额不超过10万元。

　　投 标 人：xx

　　法定代表人（或委托代理人）：xx

　　xxxx年xx月xx日

投标承诺书6

　　至：我单位若中标本标段，承诺如下：

　　一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。

　　二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。

　　三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元（现金、支票均可）和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。

　　此承诺

投标承诺书7

致：xxx股份有限公司

　　xxxxx（以下简称“我司”）希望参与xxxxx股份有限公司（以下简称“贵司”）的“xxxxx项目”（以下简称“本项目”）建设。在本项目投标过程中，贵司同意向我公司提供有关本项目的相关信息和技术资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。

　　为了对保密信息予以有效保护，我公司同意做出以下承诺：

　　一、相关信息和资料的定义

　　本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指基于xxxxx有限公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

　　二、保密义务

　　1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　3、未经贵司书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所

　　提供的相关信息和技术资料。

　　三、使用方式和不使用的义务

　　本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。

　　除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人；未经贵司书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

　　我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了贵司所提供的相关信息和技术资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

　　四、相关信息和资料的交回

　　当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料

　　没有贵司的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　五、违约责任

　　我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料，应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

　　我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。

　　六、保密期限

　　自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非贵司通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的.限制。

　　七、其他

　　1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

　　2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

　　我司方信息接口人：

　　姓名：xxxxx

　　身份证号：xxxxx

　　联系电话：xxxxxxx

　　承诺单位（公章）：xxxxxxxx

　　承诺单位代表人（签字）：xxxxx

　　日期：xxxx年xx月xx日

投标承诺书8

　　致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部

　　通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。此承诺

投标承诺书9

　　至：我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：

　　一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。

　　二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。

　　三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。

　　四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。

　　五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。

　　对工程质量和内业资料管理的承诺

　　致：

　　我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。

　　致：

　　我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。

　　此承诺

　　投标单位：

投标承诺书10

浦口区乔林街(业主名称):

　　我们本着公开、公平、公正和诚实守信的原则，详细审阅了所有的发包文件，并自愿参加了滨江红旗路新混凝土道路工程的发包活动。我在此郑重承诺如下:

　　1、严格遵守国家、省、市有关法律法规，遵守浦口区建设项目管理相关文件，自觉抵制一切违法行为。

　　2、我们保证提交的经营资质、身份证明、职业资格等许可材料真实、合法、有效，否则我们将承担由此造成的一切后果和相应的法律责任。

　　3、不与发包人、其他潜在承包人或代理机构串通，不以他人名义弄虚作假或以其他方式骗取承包权。

　　4、取得承包权后，不会发生下列行为:未按发包方文件规定支付合同履约保证金；无故放弃承包权或不与承包单位签订合同的；项目负责人和项目部主要人员不能按要求值班；将承包的工程转包或者违反规定转包的；虚假恶意投诉；其他不诚信行为。

　　5、按时施工，在规定时间内保质保量完成施工任务，不要随意变更工程(发包人提出并履行变更手续时除外)，不要随意增加工程造价。落实安全生产责任制。

　　如果违反上述承诺，我们自愿接受以下处罚:没收押金；被列入不良行为记录或黑名单；有关行政部门的处罚。

　　单位名称:江苏环陆花园市政建设有限公司(盖章)

　　单位地址:南京市宣武区龙蟠路167号

　　法定代表人(签名):

　　手机:

　　项目负责人(签名):

　　手机:

　　日期:20xx年10月14日

投标承诺书11

致：中国联合网络通信有限公司锡林郭勒盟分公司

　　根据贵方招标编号为(项目编号)的(项目名称)项目的招标文件，投标人据此，投标人同意如下内容：

　　1．我方愿意以报价同投标一览表承包上述项目。

　　2．我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

　　3．遵从本项目投标有效期为180天。

　　4．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

　　5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

　　6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”不可偏离项规定的任何一种情形。

　　7．我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

　　8.我方承诺，与贵方委托的招标代理公司无隶属关系、控股关系及其他利益关系，如有虚假，我方接受投标被否决，并承担其他一切法律后果。

　　9．其他承诺：

　　投标人：xxx(盖章)法定代表人或其委托代理人：xxx(签字)单位地址：

　　邮政编码：xxxxxx电话：xxxxxx传真：xxxxxx日期：xxxx年xx月xx日

投标承诺书12

xx物业服务有限公司：

　　我们已收到招标邀请函及全部文件，在详细了解工程的全部情况及招标邀请函详细内容后我们决定参与投标，并确认以下内容：

　　一、我们有能力按照贵方要求的时间高效优质的完成：

　　金色家园日常清洁工程的所有施工内容；

　　二、我们清楚并接受中标后按中标价格签约；

　　三、我们清楚贵方有权选择任何报价；

　　四、我们提供的全部文件及内容均属实并愿意承担因失实所造成的一切后果；

　　五、我们的进场与完成时间是接到通知（已签订合约）七天内；

　　六、我们保证在接到维护通知后24小时赶到现场，并在8小时内完成；

　　七、我们授权的本次投标负责人是：xx，电话：XXXX123；

　　八、我们的投标价格祥见报价表；

承诺人：xxx

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书13

招标人：

　　在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把质量关，把向甲方带给优质服务，作为我们工作目标。

　　我单位本着想甲方之所想，急甲方之所急。在项目服务过程中与甲方密切配合，随时随地带给全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。具体措施如下：

　　（一）成立专项设计组，专人专职负责此项工程。

　　（二）严格执行国家制订的规范和地方法规，贯彻设计终生职责制的质量要求。

　　承诺单位（盖章）：

　　法定代表人（盖章或签字）：

　　日期： 年 月 日

投标承诺书14

致：xxxxx有限公司

　　（投标人名称），按竞争性谈判文件要求参加贵单位组织的（项目名称）项目谈判，在此做出如下保密承诺：

　　1、遵守国家相关的法律、法规。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担职责、

　　2、保守招标人的秘密，不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐状况以及与评标有关的其他任何状况。

　　3、不私下接触招标人，不对招标人进行行贿、恐吓等。

　　4、未经贵司书面同意，我公司绝不向任何第三方披露或传播招标方向投标方发出的所有文件，不论是竞争性必选之前还是之后发出，投标方均负有保密义务；我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。

　　5、如我方有幸中标，本投标保密承诺书将持续生效至本项目完工。

　　投标人全称（盖章）：

　　法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

　　日期：

投标承诺书15

致：_________（招标人）

　　在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻需方的意见，维护需方的利益，严把质量关，把向需方提供优质服务，作为我们工作目标。我单位本着想需方之所想，急需方之所急。在项目服务过程中与需方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、我公司严格按照需方提供的规格标准进行供货。

　　三、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

　　四、第一年提供免费维护，第二年免费上门，只收取更换硬件设备费用。

　　五、安装完成后免费提供系统使用、技术培训。

　　六、无论软硬件发生故障，我们承诺在4小时内作出响应，24小时内上门完成修复。

　　七、平时提供7x24小时电话技术支持承诺。

　　承诺配备两名以上弱电工程师实施前期线路施工以及后期调试工作，项目经理一名，电工四名。

　　法定代表人（盖章或签字）：_________

　　______年_____月____日

【投标承诺书(15篇)】相关文章：

投标承诺书12-01

诚信投标承诺书08-25

投标服务承诺书07-12

投标承诺书(大全)07-03

投标承诺书(合集)07-03

投标承诺书15篇12-11

企业投标诚信承诺书02-15

投标售后服务承诺书07-03

投标人履约情况承诺书07-02

关于投标承诺书模板汇编五篇02-09