建设工程施工补充合同

时间：2025-01-16 14:08:27 合同范本我要投稿

建设工程施工合同补充协议书推荐度：
相关推荐

建设工程施工补充合同范本

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的建设工程施工补充合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建设工程施工补充合同范本

建设工程施工补充合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、由乙方负责：

　　为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。

　　二、甲方权利：

　　（1）、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。

　　（2）、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的`，甲方应当履行协助义务。

　　三、乙方权利义务：

　　（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。

　　（2）、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。

　　四、收付款条款：

　　（1）、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

　　（2）合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000。00元（大写：贰万陆仟元）。

　　五、工期要求：

　　按甲方现场施工进度进行。

　　六、其他条款：

　　本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。

　　甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX

　　法定代表人（签字）：XXXXXXXXX 法定代表人（签字）：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

建设工程施工补充合同范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，就以下事宜达成一致，订立本补充协议，以资遵守：

　　一、使用材料要求：

　　（1）使用材料技术指标与质量标准须同时符合有关国家及天津市相关标准并符合验收规范。

　　（2）若因指定使用的材料来源短缺而时间紧迫或有更好的选择，乙方可提出使用替代

　　材料的`建议，甲方有权批准或不批准乙方的建议；在获得甲方书面批准前，乙方提出的替代建议不能实施；未经甲方书面同意如乙方擅自使用替代材料，由此造成的一切经济损失均由乙方自负且乙方承担违约责任，向甲方支付违约金2万元。

　　（3）由于乙方原因致使提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量或造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。由质量缺陷或事故引发的全部损失由乙方承担，同时向甲方支付违约金2万元。

　　二、工期

　　工程期限：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求加班赶工，加班赶工费由乙方自行承担，并由乙方向甲方承担违约责任。如因甲方变更施工图纸及有关文件导致工期延误，乙方不承担违约责任，工期相应予以顺延。

　　三、本合同价款及支付方式

　　1、本合同总价款为一次包干价，本合同总价款金额不作为甲乙双方的最终结算依据，工程全部完工并经甲方验收合格后双方签订结算书，结算金额不超过本合同总价款。本合同结算金额系依据本合同甲方向乙方支付的最终全部款项，包括但不限于材料费、运费、人工费等，除本合同结算金额之外甲方不再向乙方支付任何款项。

　　2、乙方应按本合同结算金额向甲方开具足额合法有效发票，乙方对其所提交发票的真伪及合法性所引起的全部后果承担责任，如给甲方造成损失（包括但不限于税务部门罚金、往返出证费用等）均由乙方赔偿。乙方无足额合法有效发票，甲方不予支付款项，且不承担任何违约责任。乙方理解并同意积极配合甲方对发票合法有效性的核实工作，因发票问题延误付款甲方不负违约责任。乙方认为甲方有到期应付款时，应主动进行书面催告并取得甲方的确认，如未经乙方书面送达甲方到期应付款催告，甲方可不向乙方支付到期应付款且不承担任何违约和逾期付款的经济和法律责任。

　　3、施工过程中如有工程量的变化，应以甲方书面签证确认为准，甲方按照实际工程量向乙方进行结算。

【建设工程施工补充合同】相关文章：