车库买卖合同

时间：2022-10-11 09:42:52 合同范本我要投稿

车库买卖合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的车库买卖合同，欢迎阅读与收藏。

车库买卖合同

车库买卖合同1

　　出卖方：（以下简称甲方）

　　买受方： (以下简称乙方）

　　甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，甲方将云梦县建新龙岗毛坯车库出售给乙方，经友好协商，双方达成如下一致协议：

　　一、甲方所车库位于云梦县建新龙岗。

　　二、乙方所购车库是甲方所建的东单元西套。

　　三、房屋总价款：包干价：。

　　四、付款方式：

　　1、本合同签订时，乙方向甲方付购车库定金

　　2、交付车库钥匙时付清余款元。

　　六、车库交付后，甲方负责土建保修一年，屋面修一年。因乙方造成故障，由乙方负责自行维修。

　　七、乙方接收车库后，不得擅自扩建和改建，如乙方擅自改建，造成事故和损失，由乙方承担全部责任。

　　八、车库标准

　　1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰;

　　2、楼地面刮糙;

　　3、车库门为大卷闸门、水、电接头子。

　　4、窗为塑钢。

　　九、甲、乙双方车库交接后，乙方必须按甲方的要求接受房屋。

　　十、违约责任：如双方任一方违约，赔偿违约金贰万元整。

　　十一、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存办证机关存档，合同自签字后生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

车库买卖合同2

　　出卖人(以下简称甲方)姓名：身份证号：

　　姓名：身份证号：

　　买受人(以下简称乙方)姓名：身份证号：

　　姓名：身份证号：

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。

　　四、本合同一式份，各方各执份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字：电话：

　　甲方配偶签字：电话：

　　乙方签字：电话：

　　乙方配偶签字：电话：

　　附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。

　　年月日

车库买卖合同3

　　甲方(出卖人)：住址：身份证号：

　　乙方(买受人)：住址：身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。然后乙方在年月日前一次性付清。

　　三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。然后如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　年月日

车库买卖合同4

　　出卖人：_________________________

　　买受人：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况

　　乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。

　　如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交库的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、车库交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他规定

　　买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交______仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　九、合同生效

　　本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。

　　出卖方(盖章)：___________________

　　买受方(盖章)：___________________

　　_______年_____月_____日

车库买卖合同5

　　出卖人：_________________________

　　买受人：__________________________

　　风险告知：出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。

　　风险告知：很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。

　　如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交库的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　六、车库交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。

　　买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他规定

　　买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交______仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　九、合同生效

　　附件：车库平面图

　　出卖方(盖章)：___________________ 买受方(盖章)：___________________

　　法定代表人(签字)：_____________ 法定代表人(签字)：_____________

　　_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

车库买卖合同6

　　甲方(出售方)：__________

　　地址：____________________

　　电话：____________________

　　传真：____________________

　　乙方(购买方)：__________

　　地址：____________________

　　电话：____________________

　　身份证号码：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车位(库)位于“名流时代广场”第__________号单位。该车库套内面积约为__________平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在月日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的`条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　六、交接

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第__________种方式解决：

　　1、提交西安市仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

车库买卖合同7

　　出卖方：__________(甲方)

　　买受方：__________(乙方)

　　甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。

　　2、车库的具体情况：位置：__________,四邻:_________，面积：————，产权方式为：———————。

　　3、甲方出卖车库的价格为：—————元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。

　　4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。

　　5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。

　　6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。车库买卖合同范本7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。

　　8、未尽事宜甲乙方协商解决。

　　9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　甲方：__________(签字盖章)

　　乙方：__________(签字盖章)

　　__________年__________月__________日

车库买卖合同8

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20_年4月1日前支付，在20_年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。

　　本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。

　　本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　甲方(卖方)：

　　身份证号：

　　电话：

　　年月日

　　乙方(买方)：

　　身份证号：

　　电话：

　　年月日

　　证明人：

　　年月日

车库买卖合同9

　　卖方：____________

　　买方：____________

　　经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就车库买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。

　　一、双方买卖的车库位于，面积________平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。

　　二、车库的买卖价格为人民币________元整，于本合同签订之日由买方交付卖方;车库及车库钥匙由卖方交付买方。

　　三、卖方应保证对出卖的车库拥有所有权，有权处置该车库，卖方及第三人没有在该车库上设定抵押，法院等机关没有对该车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿。

　　四、合同生效后，车库所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。

　　五、目前，______________市房管部门不对车库确权登记;若______________市房管部门能够对车库买卖进行登记时，卖方应当配合买方(或者第三方)办理车库过户登记手续。

　　六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。

　　七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。

　　卖方(手印)：____________买方(手印)：____________

　　身份证号：____________身份证号：____________

　　日期：__________日期：__________

【车库买卖合同】相关文章：

车库买卖合同范本06-27

车位买卖合同10-10

房屋买卖合同10-10

买卖合同范本05-16