公司买卖合同
随着法律知识的普及,合同的地位越来越不容忽视,它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的公司买卖合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
公司买卖合同1
买受人:_________________
出卖人:______________
合同签订地点:______________
签订时间:______________
填写说明:
1、本合同为格式合同,可供签订塔机、施工升降机、等施工机械购销合同使用。
2、本合同文本不宜涂改,确需修改,请在修改处加盖双方公章,并附加说明。
第一条:产品名称、型号、数量、金额、供货时间、数量及配置说明:_______________
附1:□塔机备注
□1、合同订立后,乙方在收到甲方设备首付款及发货通知三日内,将所定设备的“基础图”、“平衡重图”及预埋支腿和第一节定位标准节准备齐全,由乙方运输至甲方指定地点,以方便甲方提前将基础施工完毕。
□2、乙方提供附墙框架及标准附墙距离的附墙杆,对非标准附墙距离的附墙架,乙方可根据甲方要求提供附墙杆及附墙框架制造,费用另计。
□3、本合同产品平衡重、外接电缆线以及辅助吊具。
附2:□施工升降机备注
□1、合同订立后,乙方在收到甲方设备首付款及发货通知后三日内,将设备的“基础图”、地脚螺栓和底架准备齐全,由乙方运输至甲方指定地点,以方便甲方提前将基础施工完毕。
□2、本价格为标准配置外接电缆线,附墙架采用__型号,附墙距离为_________米。如需其它距离的附墙架,价格另计。
附3:□其它
第二条:质量标准
产品必须符合国家及行业相关标准,乙方需向甲方提供相关标准一套。
第三条:出卖人对质量负责的条件及期限
按乙方《产品质量保修书》执行,保修期限自货到验收合格之日起计算,乙方应承担自交货起因产品质量而给甲方带来的一切损失、责任。
第四条:包装标准、包装物的供应与回收
整机为裸装,随机附件和随机文件用木箱包装,包装箱不回收。
第五条:随机备品、配件、工具数量及供应办法
按甲方确认的“发货清单”提供,随同主机发运。
第六条:货物验收及到达站和费用负担
1、验货:乙方负责运输至甲方指定地点____________建筑工地,在甲方指定地点验货。
2、乙方代办汽车或铁路运输,运费包含在合同总额中。
3、收货单位:______________公司
收货地址:______________潢施工现场
联系人:__________
联系电话:______
第七条:验收标准、方法及提出异议期限
甲方应在货到交货地后组织验收,验收符合交货要求的在“发货清单”上签字盖章买受人在验收时发现货物不符合合同约定时,需在验货后__天内向乙方提出异议,乙方接通知后应在___小时内作出答复,进行更换、调配以达到合同约定要求。
第八条:设备的安装、调试与培训
1.乙方应向甲方提供技术培训,以保证甲方操作人员能承担设备操作任务。
2.乙方应承担在设备安装调试期间操作本设备引起的一切机械、人身事故并承担责任。
第九条:违约责任
1、乙方迟延交货的`违约责任:按每天______元计算
2、乙方所供货物质量缺陷的违约责任:按合同金额_____%承担违约金
3、甲方逾期付款违约金:按拖欠款项每天万分之一计取。
第十一条:合同争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决协商不成,均可依法向合同签订地法院起诉。
第十二条:其它约定事项
1、乙方应向甲方提供《产品质量保修书》作为合同的附件。
2、产品超过保修期,乙方应派人提供维修,配件费由甲方承担。
3、甲方验收货物后,应按合同约定支付款项,但因货物质量、使用故障和售后服务等问题,甲方有权拒绝支付剩余款项直至问题解决。
4、质量保修期间,甲方所购货物发生故障时,乙方应于24小时内派出售后服务人员至故障货物所在地开始维修或售后服务,超过48小时后,甲方将视乙方违约,乙方应承担因此而给甲方造成的一切损失,按____元/天计取。
5、甲方合同款付清同时后,乙方须向甲方提供国家统一完税发票。
6、运输费用由运输单位为甲方开出运费发票,由乙方代为转交甲方。
第十三条:其它
1、本合同所有附件,均与本合同一并使用且具有同等法律效力。
2、本合同一式四份由甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章后生效。本合同一经签约,双方必须严格遵守,并承担合同中各自的义务。
3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商签订补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。
4、本合同在甲、乙双方结清货款手续后即自行终止。
需方:____________供方:____________
地址:____________________地址:____________________
法定代表人:____________法定代表人:____________
联系电话:________________联系电话:________________
公司买卖合同2
甲方:______________
乙方:______________
丙方:______________
签订日期:______________
受让方:______________
转让方:______________
保证方:______________
甲乙丙三方在平等自愿公平的基础上,就甲方收购乙方拥有的机械设备,达成如下协议:
一、转让标的及价格
甲方转让给乙方的设备为:______________吹塑机台、制袋机台、印刷机台、搅拌机台、冲床机台、手推叉车台。以上机械设备共计台。甲方乙方约定台设备合计转让价格为________人民币(元)。
二、付款方式
自本协议生效当日,甲方一次性以现金方式或转账方式向乙方支付转让款元。
三、设备交付时间
自本协议签字生效当日,乙方将本合同项下所要转让的设备交付甲方。交付之日起,甲方对所转让的设备拥有所有权。
四、交货地点
本协议项下转让的设备,由乙方在车间交付给甲方。
五、保证条款
1、乙方具有转让设备的权利能力和行为能力,保证对所转让设备拥有完全的所有权,保证转让设备无任何债权、债务纠纷,无查封、抵押等限制所有权的行为,无任何争议、纠纷。
2、乙方保证本协议项下所转让的设备质量完好、均能正常使用、运转。
3、丙方对乙方的.承诺行为承担保证责任。
六、违约责任
1、本协议签订后,甲乙丙各方应当认真履行,因一方过错给另一方造成损失的,应当承担由此产生的违约责任。
2、如因乙方违反本合同第五条约定,导致甲方权益受损,甲方有权解除本协议,并有权要求乙方立即返还转让款元,并要求乙方赔偿甲方全部损失。丙方作为保证人,对乙方的履约行为承担连带保证责任。
3、甲方未按本协议约定时间逾期3天付款的,乙方有权解除合同,甲方应赔偿乙方的损失。
七、合同生效、其他事由
1、本协议经甲乙丙三方签字盖章后生效。
2、本合同一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议,由各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院管辖。
甲方:______________乙方:______________丙方:______________
公司买卖合同3
本协议于_________年_________月_________日由下列各方签订:
转让方:_____________________________(以下简称甲方)
注册地址为:_________________________
法定代表人:_________________________
受让方:_____________________________(以下简称乙方)
注册地址为:_________________________
法定代表人:_________________________
鉴于:__________________________________________________________
据此,双方达成以下条款:
1.释义
除非协议另有所指,以下词语和语句在本协议及各附件具有以下的含义:
1.1 “转让”或“该转让”指本协议第2条所述甲、乙双方就_________股份所进行的转让。
1.2 “被转让股份”指依据本协议,甲方向乙方转让的_________公司_________%的股份。
1.3 “转让成交日”指依本协议3.1款的规定,双方将转让的有关事宜记载于股东名册并办理完毕工商登记手续或在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记之日。
2.股份转让
2.1 甲方依据本协议,将其持有的_________公司______%的股份计______股及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方
2.2 乙方同意受让上述被转让股份,并在转让成交后,依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。
3.成交
3.1 本协议签订后,双方应当就该转让的有关事宜要求公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册并办理完毕工商登记手续,甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记手续的事实向乙方出具书面的证明。如公司的股份已进行了集中托管,则双方应当在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记手续。
3.2 从本协议签订之日起,如_______日内不能办理完毕前款规定的成交手续乙方有权解除本协议,拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应款项,则甲方应将乙方已支付的款项退还乙方。
4.价款支付方式
4.1 甲、乙双方同意甲方转让_________公司_________%股份的价款为人民币_________元。
4.2 支付方式
4.2.1 自甲方出具其持有________公司______%股份的合法、有效的证明之日起_____日内,乙方向甲方支付人民币________元
4.2.2 乙方于转让成交日向甲方支付人民币_________元。
5.补充付款及其它费用
5.1 如果_________公司获准向社会公开发行股票并上市,同时按照经证监会批准的_________公司首次向社会公开发行股票的.招股说明中显示的净资产额的______%高于_________元时,差额款项作为乙方向甲方支付该转让的补充付款。
5.2 乙方于_________公司上市之日起________日内将依款确定的款项支付予甲方。
5.3 乙方依前款规定支付补充付款时,应同时向甲方支付人民币_________元,该款项作为对甲方为_________公司上市而支出的各项费用的补偿。
5.4 双方依5.3款所确定的补偿费用,在本协议签订后非经乙方同意不得作任何变更。
6.董事的委派权
6.1 从转让成交日起,乙方享有对_________公司的董事委派权。
6.2 甲方保证乙方可向_________公司委派叁名董事,依据公司法及公司章程行使董事权利。
6.3 甲方应依法召集临时股东大会,确认董事人选的变动。
7.声明、保证和承诺
甲方特此向乙方作出以下声明、保证和承诺:
7.1 甲方已合法地成为_________公司的股东,全权和合法拥有本协议项下被转让的_________公司_____%的股份,并具备相关的有效法律文件。
7.2 甲方承诺未以被转让股份为其自身债务或第三方提供任何形式的担保。
7.3 甲方履行本协议的行为不会导致任何违反其作为一方当事人与他人签署的合同、协议或单方作出的承诺、保证等。
7.4 甲方已取得签订并履行本协议所需的一切批准、授权或许可。
7.5 甲方承认乙方系以以上声明、保证和承诺为前提条件同意与甲方签订本协议。
7.6 以上声明、保证和承诺,在本协议签订后将持续全面有效。
8.不可抗力
任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本协议的义务的行为将不视为违约,但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施,以减少因不可抗力造成的损失。
9.争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,应提请____________仲裁委员会仲裁。仲裁的裁决是终局的,对双方都有约束力。
10.一般规定
10.1 本协议自生效之日起对双方均有约束力。非经双方书面同意,本协议项下的权利义务不得变更。
10.2 本协议项下部分条款或内容被认定为无效或失效,不影响其他条款的效力。
10.3 本协议中的标题,只为阅读方便而设,在解释本协议时并无效力。
10.4 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
10.5 本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________
公司买卖合同4
甲方:_______________(购方)
乙方:______________(供方)
为了调动果农积极性,促使红枣生产优质、高产,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条合同期限为______年,即从__________年______月____日起至________年______月_____日止。第二条甲方的权利义务1.甲方对乙方交售的红枣必须及时验收,及时付款。2.甲方评定红枣等级要按照无公害农产品规定的质量标准,不得任意压级压价。3.甲方应对乙方交售红枣提供种植技术及进行有关的技术培训工作。4.甲方有权不定期地对乙方进行抽样检测。5.甲方对乙方交售的不合规格的红枣,有权拒收,但必须对乙方认真说明理由。
第三条乙方的权利义务1.乙方在完成交售任务前,不得私自出售红枣。2.为确保人民身体健康,乙方必须按照甲方无公害农产品果蔬的用药标准规定施用农药,严禁使用违禁农药,对药性、肥气未脱的红枣严禁上市。3.乙方完成向甲方交售红枣的任务后,有权自行销售。
第四条红枣质量、价格及办法1.红枣品种的等级价格,按觑定执行。乙方应分等级交售,甲方抽样验级。2.价格:日常收购按物价部门规定执行。3.红枣交售时间由甲方联络员与乙方负责人协商,提前一天安排次日应交售的数量,开出红枣预约通知单,乙方凭条办理交售。其交售与预约量允许上下浮动_________%。因数量、质量或交货期限不符合规定而被拒收的,由乙方自行运回;乙方拒绝运回的,因保管、保养不善所造成的损失由乙方承担。
第五条本合同内的`品种、数量要求在正常情况下,按所订数量交售、收购,所订品种完成90%以上者,均按执行了合同对待。
第六条甲方违约责任1.在正常或预约的临时收购时间内,甲方无故不收购,造成红枣变质和运输等损失,或故意压级压价,应赔偿乙方的损失。2.甲方如拖延支付乙方红枣款的时间,应按银行关于拖延付款的罚款规定,向乙方偿付违约金。3.甲方如没有提供技术信息、病虫害信息,而使订单农户造成损失,应向乙方偿付乙方承包面积总投资_________%的违约金。
第七条乙方违约责任1.乙方非因自然灾害,未完成当年合同总数量的_______%者,应根据所欠红枣价款,比照银行拖延付款的规定,向甲方偿付违约金。2.乙方如在未完成交售任务前擅自出售红枣,每出售_______斤,应向甲方偿付违约金___________元。3.乙方如没有按甲方指导技术规程操作进行种植,而造成红枣损失,甲方一概不负责任。4.乙方如交售使用违禁农药喷洒的红枣,应按每百斤________元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡,乙方应承担一切责任。第八条不可抗力如因不可抗力的自然灾害造成红枣生产的损失,不以乙方违约论,甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。
第九条本合同自甲乙双方签字之日起生效,甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同,如双方代表人发生变更,不得变更合同。本合同内如有未尽事宜,必须由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十一条本合同有效期自__________年______月______日至__________年_____月______日止。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
公司买卖合同5
合同双方当事人:
出卖人:××××公司,法定代表人:××× 联系电话:00000000
买受人:×××
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:
第一条:具体项目出卖金额明细如下
出让人×××以 出卖 方式给买受人×××,将属于×××位于××××××公司,以现金交易形式出让给买受人×××,其中所含买卖项目明细如下:
(一)公司土地
公司地块土地面积为××亩(实际为××亩),价格×××万元/亩,合计:××亩×××万元=×××万元。
(二)交通用具
1、×××轿车×辆:价格××万元/辆,合计金额为: ××万元××辆=×××万元;
2、×××轿车×辆:价格××万元/辆,合计金额为: ××万元××辆=××万元;
3、××货车两辆:价格××万元/辆,合计金额为: ××万元××辆=×××万元;
(三)厂房、办公室合计×××万;
(四)燃料××万元;
(五)机械××××万元。
以上五项总合计×××××万元。
第二条:付款方式及期限
买受人须按以下方式按期付款:
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在×年×月×日已付人民币×××万元整给卖受人×××,在50%剩余款到×年×月×日包括车辆×××万一次付清×××万元,总价剩余款在×年×月×日付清×××万元。
第三条:买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的'一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人×××按卖公司手续办理全交给买受人×××名下。
关于公司所有员工由买受人×××处理,包括过户费用一切由买受人×××承担。
卖受人:
买受人:
证明人:
年 月 日
公司买卖合同6
卖方(简称甲方):
身份证号码:
买方(简称乙方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方坐落在______市_____区_________________的'房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条 上述房产的交易价格为:单价:________元/平方米,总价:_________元整(大写:____元整)。本合同签订之日,乙方向甲方支付__________元作为购房定金。
第三条付款时间与付款方式:
甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)____元给甲方,剩余房款____________元整于产权交接完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任
甲、乙双方合同签订后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
1、甲方是____________,共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________。
第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式___份。甲方产权人____份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地产交易中心一份、________公证处各____份。
第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签字盖章与本合同具有同等法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项:
(以下无正文)
卖方(甲方):
_______年____月____日
买方(乙方):
_______年____月____日
公司买卖合同7
卖方:_______________(简称甲方)
身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方)
身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的'房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在
缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________、
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方)_________________
购买方(乙方)__________________
身份证号码:__________________
身份证号码:___________________
地址:___________________
地址:____________________
邮编:___________________
邮编:____________________
电话:___________________
电话:____________________
代理人(甲方)_________________
代理人(乙方)_________________
身份证号码:___________________
身份证号码:___________________
见证方:
鉴证机关:
地址:
邮编:
电话:
法人代表:
代表:经办人:
日期:______年____月____日
日期:______年____月____日
公司买卖合同8
甲方:
乙方:
根据国家现行的农副产品的收购政策,经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。
一、乙方向甲方交售茶叶品名,数量如下:
品名
项目
名茶鲜叶
春毛茶
夏、秋毛茶
细茶小计
粗茶
合计
数量
参考均价
合计金额
二、结算办法:批货批款、当天兑现。
三、交售地点:茶叶收购站或甲方所属收购站点。
四、甲乙双方必须严格执行国家的'样价政策;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。
五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假,要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反合同,如有违反《民法典》规定的有关情形,违约方应承担未履行合同部分金额10%的违约金。
八、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
提交仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项:
十、本合同一式四份,甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。 年 月 日终止
甲方:茶厂站代表
乙方:乡村组
签订日期: 年 月 日
公司买卖合同9
甲方:____________
地址:____________
其他联系方式:____________
乙方:____________
地址:____________
其他联系方式:____________
合同签订地:____________
经友好协商,甲方同意乙方作为其网络项目的集成商。甲、乙双方就有关内容协商一致,达成如下协议,以兹遵守。
第一条合同标的
第二条设备交付
1、设备交货
交货日期:乙方于合同生效之日起个工作日内向甲方交付全部货物。
交货方式:乙方将设备运至甲方指定地点,运费及保险由乙方承担。货物交付甲方之前发生灭失、毁损等的风险由乙方承担。
2、乙方交货时必须同时提交设备及配件使用说明书、质量证书、产品保修书。
第三条验收及方式
1、乙方提供的设备必须符合上述第一条约定的标准。
2、甲方如发现乙方所交付的货物厂家原包装受损或货物件数不符,甲方有权拒绝在交货回执上签字或盖章,并拒绝付款。
3、甲方确认所收设备表面符合合同标的所规定的内容后,签署《供货签收单》,该《供货签收单》仅表示甲方收到《供货签收单》项下的货物,并不表示甲方认可了《供货签收单》项下的货物。
4、甲方应在收到合同标的所列全部设备后个工作日内组织双方验收。乙方所提供的货物品名及数量符合本合同标的,双方授权代表签署《设备点收合格报告》,本合同设备点收合格。若甲方在收到全部合同设备之日起个工作日内无法组织点收,则视同本合同设备点收合格。
第四条支付方式
1、本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、全部设备点收合格后,由乙方负责安装调试,网络投入正常运行一个月后,由乙方出具合法有效的发票,甲方在收到发票后,在扣减________元维护保证金后,支付合同价款________元。网络投入正常运行满一年,如乙方切实履行维护条款,甲方将于质量保修期限届满后一周内支付乙方维护保证金,否则甲方将视乙方履行情况保留扣减保证金的权利。
第五条甲、乙双方的权利及义务
甲方的权利及义务:
1、甲方负责向乙方提供设备放置场地及所需电力。
2、在进行设备安装和调试时,甲方有义务配合乙方,提供包括线路、原有系统的配置资料等。
3、合同生效后,入场前乙方的施工方案必须征得甲方同意,甲方为乙方提供如下协助:
甲方应积极配合乙方做好设备的安装和调试工作。
提供工程用电、场地、协助人员。
甲方在施工条件具备后通知乙方进入现场。
4、甲方负责提供给乙方网络设备进入甲方机房施工所需的配合与支持,及时提供其线路参数等详细情况,并协调解决非乙方原因引起的问题。
乙方的权利及义务:
1、乙方保证提供的设备,其品牌、型号、质量、数量及价格必须符合本合同标的的规定。
2、乙方的质量保修期为本项目经最终验收合格后的年。质量保修期内乙方向甲方提供的.维护、保修和技术支持,并且乙方保证本合同采购的所有设备及配件一年包换,乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责正确更改、更换,对造成甲方损失的,乙方应承担全部赔偿责任。
3、乙方须在本合同设备点收合格后个工作日内完成网络集成系统安装并调测成功,如因甲方的原因无法完成,则合同中规定的工程实施进度顺延。
4、乙方负责派设备生产商认证的专业工程师对所提供产品的进行安装、调试。在安装和质量保修期期间,乙方人员的一切费用均由乙方自行负责。
5、乙方提供年的售后技术服务。技术服务的内容如下:
在保修期内,提供每日小时的电话支持,提供包括设备和维护管理的全部技术支持
在保修期内,设备发生故障而影响业务时,当远程技术支持不能解决问题时,乙方技术人员应以最快速度到达现场服务
技术服务支持电话:
在保修期内,若设备出现故障或缺陷,乙方应及时将出现的故障和缺陷通知甲方,并将与故障或缺陷有关的工作日志和记录交给甲方。乙方提供快速备件服务,完好备件在天内运抵故障现场,所需一切费用由乙方承担
6、如因乙方所提供的技术资料有误,或因乙方在现场的技术人员操作有误,致使合同设备无法达到甲方网络系统规定的功能和需求,乙方应及时负责改进和调试,由此引起的相应责任由乙方承担。
7、在保修期内,乙方每年为甲方提供两次网络系统巡检,每半年一次。
8、在保修期内,乙方及时为甲方的设备提供的软件升级。
第六条违约责任
1、乙方逾期交货的,每逾期一日,按逾期交货部分总值的%向甲方支付违约金若乙方逾期交货超过日的,甲方有权单方解除合同,乙方除支付违约金外,还应承担由此产生的直接经济损失。
2、甲方逾期付款,则每逾期一日,按逾期付款金额的%向乙方支付违约金,但违约金总额不超过合同总金额的%。
3、在质量保证期内,因乙方的硬件或者网络集成技术方案原因,造成网络无法正常运行超过3次,乙方按合同总金额的%向甲方支付违约金。
4、在质量保证期内,因乙方无法履行义务超过2次,乙方按合同总金额的%向甲方支付违约金。
5、因乙方原因,造成网络安装工期延误,乙方应向甲方支付违约金________元/日,超过30日,甲方有权单方面解除合同,并由乙方赔偿甲方因此所受的损失。
6、除上述事项外,任何一方违反本合同的约定,违约方应向守约方支付合同总金额的
%违约金,如给守约方造成损失的,违约方还应赔偿守约方所受的损失。
第七条免责
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后十五日内将情况告之对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。
第八条保密
1、本合同项下用户的信息、知识、数据、图纸、分析、计算等文件、资料或其他任何智力成果以及任何包括或根据全部或部分该等信息而形成的材料为保密信息。但上述保密信息不应包括以下信息:____________
任何甲方在受让前已经获知的信息
任何众所周知或由于非甲方原因而变为众所周知的信息
任何甲方从无须承担保密义务且有权转让的第三方处获得的信息
由甲方独立发展的信息
由乙方在本合同签订前授权甲方发布的信息
任何法律规定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注册的证券交易所要求披露的信息。
2、乙方同意在本协议期间及之后的年内,在未获得甲方任何事先书面同意前,不因任何理由或目的将保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因泄密,乙方承担合同金额%的违约金,不足以补偿因泄密给甲方造成的全部直接损失的,继续赔偿损失。
第九条解决争议方式
凡是因执行合同或与合同有关事项所发生的争执,双方以友好协商的原则妥善解决如协商不能解决时,按下列第种方式解决。
1、提交仲裁委员会按照该会现行仲裁规则和程序进行仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第十条协议生效
1、本合同自起生效。
2、本合同一式份。甲方持份,乙方持份,具有同等效力,由甲乙双方分别保存。
3、乙方提供的项目服务承诺书做为合同附件,是合同不可分割的组成部分。附件内容若与合同正文不符,合同正文效力优先。
4、本合同执行过程中,所有补充协议以及有关文件经甲乙双方签字盖章后即成为本合同附件不可分割的有效组成部分,其生效日期为甲乙双方签字盖章之日起。
第十一条其他
未尽事宜双方另行协商解决,商定的内容以协议、纪要、附件、洽商等形式,经签章后与本协议具有同等效力。
附件:____________项目服务承诺书
甲方:____________乙方:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
时间:____________时间:____________
公司买卖合同10
出卖人:_________________________营业执照注册号:_________________种子经营许可证号:_______________种子代销委托单位:_______________委托书编号:_____________________
买受人:_________________________地址:___________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子法》及有关规定,为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签定本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额:农作物种类品种名称计量单位数量质量单价总金额纯度净度发芽率水份合计金额人民币金额:
二、质量标准:□国家标准□企业标准种子标准号:
三、出卖人对质量负责的条件:因种子质量问题给买受人造成损失,出卖人按《___省种子条例》规定予以赔偿。
四、出卖人交付种子时,应向买受人提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件说明等资料及相关服务同时,向买受人交付书面的`种子来源、产地、商标或品牌、质量标准、有效期限等简要说明。买受人应按出卖人提供资料中的要求栽培、种植。
五、买卖双方现场对种子交付、验收。
六、买卖双方对种子抽样封存的约定:_________。
七、结算方式:□货款已付。货款_________月_________日前支付。出卖人应向买受人开具销售凭证。
八、双方在上述条款履行中,如有一方违约,违约方按本合同总价款_________%向对方支付违约金。
九、本合同在履行过程中发生纠纷,由当事人协商解决,协商不成时,因种子质量出现问题由当地农业行政管理主管部门或工商行政管理机关处理其他争议可向当地工商行政管理机关合同调解组织申请调解也可直接向当地人民法院起诉。
十、本合同一式二份,合同双方各执一份,本合同经双方签字或盖章后生效,有效期至种子种植收获之后。
出卖人:_________________________
买受人:_________________________
年 月 日
公司买卖合同11
合同编号:__________
甲方:____________公司
乙方:____________公司
甲乙双方经友好协商,就乙方向甲方提供以下产品事宜达成如下合同:
第一条标的、数量、价款及交货时间
第二条质量标准:严格按图纸及技术要求加工
第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方要确保质量,若检验不合格,甲方要求乙方及时退换。第四条包装标准、包装物的`供应与回收:铝合金盒。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:
第七条标的物所有权自甲方付全款时起转移,但甲方未履行支付合同款项义务时,合同的物属于乙方所有。
第八条交货方式、地点:____________收
第九条运输方式及到达站和费用负担:快递费用乙方负担
第十条检验标准、方法、地点及处理方式:即国家检验标准,并出据出厂检验合格报告。
第十一条成套设备的安装与调试:____________
第十三条担保方式:____________
第十二条结算方式、时间及地点:电汇、合同签订后,甲方支付乙方50%,验收合格后一次性付清货款。
第十四条本合同解除的条件:____________
第十五条违约责任:____________
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:
提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章后起生效。
第十八条其他约定事项:____________双方友好协商。
出卖人:____________买受人:____________
住所:____________住所:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
电话:____________电话:____________
传真:____________传真:____________
开户银行:____________开户银行:____________鉴证机关
账号:____________账号:____________经办人:____________
公司买卖合同12
合同编号
卖方
买方
根据《中华人民共和国民法典》、《饲料和饲料添加剂管理条例》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就饲料买卖的有关事宜达成如下协议。
第一条饲料基本情况
产品许可情况
单价
金额
合计人民币金额:
第二条质量要求
1.饲料产品不得使假、掺杂,符合饲料标签的质量指标和《饲料卫生标准》等安全卫生要求,绝不含有违禁添加物质。
2.其他质量要求。
第三条交付方式
1.付款方式及期限
选择下列第项执行:
合同签订后,乙方支付甲方定金元;甲方交货后,乙方于 年 月 日支付货款,定金抵作货款或返还。乙方付款后,甲方应开具销售凭证。
签约后在签约地点以现金支付,甲方给乙方开具销售凭证。
其他付款方式及期限。
2.交货方式及期限
选择下列第项执行:
合同签订后,在签约地点当场交货。
甲方于 年 月 日送货给,运输方式。运费由方承担。送货地点。
乙方于 年 月 日到指定地点提货。
其他交货方式及期限。
第四条验收
1.甲方交货时必须提供产品质量检验合格证、规范的产品标签。
2.乙方应核对产品标签、质量合格证和清点数量。
第五条保险。
第六条违约责任
1.甲方交付的饲料不符合质量要求的,乙方有权拒收,给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。违反《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十条或产品中含有违禁添加物质的,乙方有权解除合同,给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
2.一方迟延交货或迟延支付货款的',应当每日按照迟延部分货物价款%的标准向对方支付违约金;迟延超过日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
3.其他违约责任。
第七条其他约定事项
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议,由双方协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,选择下列第种方式解决:
1.提交上海仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
卖方
买方
营业执照注册号
营业执照注册号
法定代表人
法定代表人
委托代理人
委托代理人
地址
地址
开户银行
开户银行
账号账号
联系电话
联系电话
签订地点
签订时间 年 月 日
签订时间 年 月 日
公司买卖合同13
法定代表人张庆辉。
委托代理人吴健生、林孝强,广东建升律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。
法定代表人叶凤娟。
委托代理人余超生,广东明祥律师事务所律师。
上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,向本院提起上诉。
上诉人上诉称,XX年1月1日,上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》,协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款:“与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定,应按上诉人的理解。上诉人认为,依以上条款的约定,如双方发生纠纷,应先协商解决,如解决不了,才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖,应先与上诉人协商,协商不成,才能起诉。否则,本案只能按一般地域管辖的规定,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后,没有与上诉人协商解决。因此,有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。
被上诉人答辩称,被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的`《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此,双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖,该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定,是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉,原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前,已与上诉人多次协商,协商不成才向人民法院起诉。况且,双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件,即使双方没有协商,被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商,协商不成才能向金平区法院起诉,否则,就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立,依法应予驳回。综上所述,上诉人纯粹是在玩弄文字游戏,所提理由根本不能成立,目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉,以维护被上诉人的合法权益。
本院经审查认为,本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定,应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定,是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内,其作为原审原告,依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉,原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立,依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原裁定。
上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
公司买卖合同14
供方:______________
地址:______________
需方:______________
地址:______________
经协商,就需方购买供方型吹瓶机事宜达成以下协议,以兹共同遵守。
一、产品名称、数量、金额:
______________________________________________
1、质量要求及标准型吹瓶机主要技术参数
生产能力___________________________
合模力____________________________
加热功率____________________________
主机运行气压____________________________
吹塑气压____________________________
最大拉伸行程____________________________
移动模板行程____________________________
允许模具厚度____________________________
允许模具宽度____________________________
瓶模中心距____________________________
整机重量____________________________
主机尺寸______________
加热箱尺寸______________
2、__-23型吹瓶机采用新型的双曲臂四拉杠合模结构,十字架平衡固定滑动。封口、拉伸采用双杠联体设计,合二为一。单路、双路进气均可低压力机械合模、封口、拉伸高压力吹瓶成型。微电脑自动控制器,。瓶坯用红外线加热,可控恒压控制,变频调速。
3、款到后10日内供方将设备发到需方指定的企业,供方负责安装调试设备在
正常运转的情况下交付需方使用。
4、设备如在一年保修期内出现任何质量问题由供方负责维修和更换配件。设备出现质量问题的供方需在10日内进行维修,无法维修的无条件退货、换货、退款并承担产生的.运输费用,若在15日内供方不处理好退、换货需方将按废品处理,供方必须在15日内全额退还该批次的货款。
5、运输方式:供方负责将货物发到需方指定的仓库。
收货地址:
6、结算方式:现金结算。
7、纠纷解决方式:
8、履约过程中发生纠纷的双方应平等协商解决,如协商不成也可诉诸本合同
履行地人民法院,履约过程中针对特定事项可签订补充协议,补充协议与本合
同具有同等法律效力
9、本合同一式两份双方各执一份,经双方法人或委托代理人签字、盖章后发生法律效力。
供方
单位名称:______________
单位地址:______________
法定代理人:______________
委托代理人:______________
开户行:______________
账号:______________
电话:______________
传真:______________
需方
单位名称:______________
单位地址:______________
法定代理人:______________
委托代理人:______________
开户行:______________
账号:______________
手机:______________
电话:______________
传真:______________
公司买卖合同15
买受人:
出卖人:
兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物,依动产担保法规定,双方约定条款如下:
一、买卖标的物:
二、买卖标的物业已交买受人占有使用,但买受人未付清全部价款之前,出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物,应遵守下列条件:
标的物应置放于。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意,不得将标的物移离上述地点。
出卖人得随时派员至标的物所在地点,检查标的物的状况。
买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。
标的物因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失,概归买受人负担。
买受人不得将标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。
三、买卖人取得所有权的方法:
四、买受人取得所有权的条件:买受人付清全部价款时,买受人始行取得标的.物所有权。
五、第三条所定付款,如买受人有任何一期未付情况,经出卖人以挂号函发信期限____日催告,买受人仍未清偿时,买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款,全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿,不得请求退还。如标的物有毁损,买受人应按出卖人通知的数额赔偿。
六、买受人如将标的物保险,其受益人应列为出卖人。
七、就本契约所生纠纷之一切诉讼以法院为第一审管辖法院,强制执行收回标的物,则由标的物所在地的地方法院管辖。
八、其他条件:
双方应即日向管辖登记机关,办理动产担保附条件买卖契约的39登记。如买受人不协同出卖人办理登记,任凭出卖人随时收回标的物,并赔偿出卖人的一切损失,买受人无异议。
本件动产担保附条件买卖契约登记有效期间为________年,自登记日起算。
出卖人收回标的物____日内,买受人得以现金缴付余额全部及偿还出卖人收回的一切费用于出卖人后,领回原标的物。其领回位置,由买受人自理。
其他未定事项,概依有关法律的规定办理。
九、买受人的连带保证人,就买受人因本契约而生的一切债务,负连带责任,并愿抛弃民法保证各条内有关保证人和权利。连带保证人所负责任,以保证至履行本契约所生全部债务时为止。保证人非经出卖人的书面同意,不得借故中途退保。
十、出卖人依第五条收回的买卖标的物,经拍卖所得的价金与买受人已付的价金合计总数不足清偿全部货款时,买受人及连带保证人仍应负全部清偿责任。
买受人:住址:身份证号:
连带保证人:住址:身份证号:
出卖人:________年____月____日
【公司买卖合同】相关文章:
公司买卖合同02-03
食品公司买卖合同04-16
经典买卖合同08-10
买卖合同07-18
建材买卖合同01-09
农资买卖合同01-18
荔枝买卖合同12-28
[精选]汽车买卖合同08-08
宠物买卖合同09-04
预约买卖合同11-05