承包的合同合集15篇
随着法律观念的日渐普及,合同的类型越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的承包的合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
承包的合同1
甲方:______________________________(以下简称甲方)
乙方:______________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑施工承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将__________________工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:______________________________;地点:______________________________。
二、承包方式:______________________________
三、工程承包内容:______________________________
四、合同价款:______________________________
五、付款方式:______________________________
六、总工期要求_________个工作日。
七、甲方责任
1。甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1。乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款__________________元。
九、工程质量、安全及保修
1。乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2。凡因乙方原因造成的.安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3。工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:______________________________
乙方:______________________________
日期:_________年____月____日
承包的合同2
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 项目经理 (以下简称乙方)
根据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得 工程的总承包权,为了加强管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方研究决定派 同志任项目经理并组建项目部,负责承担该工程的施工管理任务,承担《建设工程施工合同》中施工方应承担的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。
一、承包范围及造价:《建筑工程施工合同》约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约 。
二、合同工期: 日历 天。
三、质量标准: 。
四、安全生产及文明施工现场标准:按《建设工程施工合同》及投标承诺执行。
五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量安全终身负责,对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。
六、管理费上缴:
(一)缴费方式:
经协商确定;乙方按以下第 种方式上缴管理费。
1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费,计人民币¥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 %
2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写
3、其他方式:由甲方根据具体情况另行确定。
(二)缴费办法:
1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。
2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。
3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、
七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。
八、财务管理
1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目的所有工程款拨付汇至甲方财务账户,然后才财务科有计划进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。
2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方承担。
九、甲方责任
1、负责与建设单位和有关部门协调,及时协助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。
2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工,协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。
3、指导乙方按施工规范进行施工,协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、及时处理现场质量事故,参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料,以备归档。
4、督促乙方按规程组织安全生产,审核乙方的安全措施、设备及设施,协助乙方对施工人员进行安全生产教育,每周不少于一次,督促乙方搞好安全生产和现场文明施工,协助处理现场安全隐患及安全事故。
5、协助乙方对计划生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教育,办理有关证件(办证费用由乙方承担)。
6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。
十、乙方责任
1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款,承担《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任。
2、按照设计文件,严格按施工规范组织施工,使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,承担其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责。
3、自觉遵守甲方各项规章制度,服从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。
4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生安全或质量事故,无条件的承担法律责任和经济损失。
5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必须做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切后果由乙方承担。
6、施工过程中,积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守《劳动法》、《合同法》,及时足额支付各工种人工工资和材料款,承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查,发现拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。
7、根据建设部建质【20xx】113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法》(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的处罚、限期整改外,同时接受甲方给予的每项次5000元处罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)
8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外,同时接受甲方给予的每次500元处罚(该费用从工程款中直接扣除)
9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容,并承担其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常使用的,必须在接到通知后24小时内派人员维修,并承担维修费用,因其它原因造成的质量问题,必须配合有关部门调查处理,并按其责任划分承担相应责任。
十一、违约责任
1、甲方挪用乙方承担施工项目的工程款,将按挪用款额的`日万分之五计算罚金赔偿乙方。
2、乙方不按合同财务管理条款实施,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。
3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定:
(1)中止本合同,停止一切服务,不参与该工程竣工验收,所有资料不予签字盖章。
(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。
十二、奖励:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。
十三、其他约定:
1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20xx】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。
2、因特殊原因,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的,乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方承担。
3、工程竣工后,乙方应及时与工人办理工资结算手续,并按公司规定将参与该工程施工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方使用。
4、在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方使用。
5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。
6、乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不承担民事连带责任。
7、附《施工合同》壹份于乙方
十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包的合同3
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在XX市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,XX市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的`全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和
进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____
承包的合同4
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
合同条款
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《内部施工管理条例》以及地方有关法规规定,结合本工程实际情况及甲方与总包签订的施工合同,经过双方在友好、协作、诚信、公平的原则下商定一致,甲、乙方就班组施工承包事宜达成一致意见,订立本协议以资共同遵守:
工程概况
1. 工程名称: 2工程地点: 3
一、工程内容:设计图纸、设计变更、图纸会审和施工验收规范(包括施工周期内新颁行规范要求)要求范围内的所涉及的所有全部钢筋工生活
二、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及
经济损失全部由乙方负责赔偿。
三、工期:
1、按工地所排进度表执行,具体根据甲方提供的月、旬、周计划为准。
2、乙方不按照甲方进度计划完成的,甲方有权扣减乙方承包范围的工程量,将其承包给其他班组施工,其人工费按照2倍
3、为保证工程进度,甲方有权要求乙方加班加点和增派施工人员,但乙方不得将承包的工程量转包或分包给其他班组做。
四、 现场管理,设备工具用具:
1、 乙方应服从现场管理人员的工作安排和接受现场施工人员的技术、质量、安全等交底;因施工和抢工期需要,甲方安排乙方夜间施工,乙方必须无条件执行。凡不听从工作安排、违反施工方法、野蛮施工、损坏成品或半成品、随意拆除或更改脚手架或安全防护设施的,由现场项目经理和安全负责人进行罚款处理,乙方无条件接受。
2、 材料由甲方安排及时进场,乙方做到节约用料,不得浪费。
3、 乙方所用钢筋加工机器自备,如切断机、弯曲机、电焊机、对焊机、开丝机、大剪刀等等,另外绑扎的铁丝、粉笔、劳保用品、雨衣等由乙方自理。安全帽甲方统一购买,费用由乙方承担;机械设备由乙方安排专人操作和维护保养。
4、 施工井字架由乙方安排指定专人参加培训,取得上岗证后方能上岗。
5、 乙方伙食自理,甲方供应现场蒸饭箱及食堂用煤。
五、 材料供应及管理
1、 材料供应由甲方负责,但乙方必须定期并提前将材料计划报给甲方,甲方按照计划供料。周转性重复使用的材料,甲方视材料的周转使用情况添加。
2、 甲方有权调配现场多余的材料,乙方必须服从。
3、 乙方应严格遵守材料领用制度,施工用料应科学测算,合理下料,杜绝浪费。
4、 费料控制在1.5%,超过由乙方赔偿。
六、 安全文明施工管理
1、 施工时乙方必须服从甲方现场安全管理,乙方要安安全操作规程作业。如果发生安全责任事故,20000元以内的,全部由乙方承担;20000元以上100000元以下的部分甲、乙各承担50%,事故者工资、营养费有乙方承担,100000元以上的,甲、乙方承担比例为3:7,乙方必须配合甲方办理工伤保险,按照甲方规定在规定的时限内办理本班组人员更新。
2、 乙方使用的材料进场,乙方负责自行卸料或组织场地安排卸料,并根据甲方指定的地点分类堆放整齐有序。
3、 乙方施工中制作的材料或加工的半成品材料,应在制作点分类加空堆放整齐,并分构件挂牌标识。
4、 乙方在施工的部位,下班要做到落手清工作,达到人走地净、工完料净、班后机清,施工未用完材料上堆,保持场地清洁。
5、 服从甲方各职能部门的管理,戴好安全帽,系好帽带,不赤膊,不穿拖鞋上班,不乱扔乱抛材料,不违章野蛮施工,违规一次罚款50元。
6、 配合甲方负责提供本班组每个工人的身份证的复印件和现场拍照,用以办理信息卡(已有信息卡的,必须提供信息开重新读卡注册),配合做好个工人的“三级教育”、安全交底等工作。
7、 乙方必须配合甲方财务工作,每月按时按照实际在岗出勤人员填报工资单,工资单人员必须为本工程实际在岗人员,不得弄虚作假。工资单必须经甲方相关签字确认。对人员不足,拖延工期,施工质量达不到要求,整改不力等行为的。项目部指出后,乙方迟尽不能整改到位的,甲方项目经理部有权根据项目经理的实际考勤纪录出勤人数核发乙方工资,以及做出相应的处罚。
8、 配合井子架、塔吊司机对机械的管理和安全要求,维修期间应配合,井子架吊篮内内严禁乘人,发现一次罚款100元。自觉服从塔吊指挥的吊装工作安排。不得对机械操作和指挥人员进行谩骂和人身攻击,不得人为制造机械故障,随便拉电停电的一次罚款1000元。
9、 不得随意打开配电箱柜私拉乱接电线、电缆。不得随意拆除移动安全防护设施。
10、 宿舍区内严禁任何班组人员开小店。禁止私自将宿舍自行分隔为夫妻房间。否则因上述原因和使用女工原因造成乙方宿舍不够,由乙方自行解决。
11、 工程施工现场未竣工的`在建房内严禁住人。
一、 制约性奖罚条款
1、 根据谁用工谁负责的原则,乙方必须精选自己的施工队伍和人员,日常管理好自己人,管好自己的事。
2、 乙方承包人必须保证24小时通讯畅通,乙方必须保证每个工作日到达施工现场,乙方配备的管理人员不得擅自离岗。乙方3天和3天以上不能到达施工现场的,必须向甲方提前汇报,并指定现场临时具体负责人和联系方式,否则每次罚款500元。
3、 如因乙方施工人员不足,甲方指出后乙方迟迟不添加施工人员,每延误工期一天罚款20xx元,按照延误天数累加结算罚款数,同时建设单位处罚甲方的工期违约罚款也由乙方承担。
4、 乙方不按时参加工程例会的,每次罚款200元;开会迟到的,每次罚款100元,必须在开会现场现金支付。以上情况连续2次或累计3次,不参加工程例会的,罚款1000元。
5、 乙方违章作业,造成重大质量事故的,一切经济损失由乙方负责。
6、 乙方虚报材料、蓄意或无故浪费、盗窃、损坏原材料和建筑成品、损坏施工机械等公物的,一经发现除按照原价赔偿外,视情节轻重处以200-1000元罚款。情节严重的移交公安机关处理。
7、 乙方不做落手清,每次处罚200-500元。甲方派人清理。其人工费按照2倍价在乙方工程款中扣除。
8、 乙方不准使用年龄不满16周岁的童工,每发现一次罚款500
元。少用或不用年龄超过60周岁的人员,禁止使用有视力缺陷的人员。如用上述人员施工中发生的事故一切责任和经济损失均由乙方负责。
9、 乙方施工人员家属和小孩探亲,严禁进放施工生产现场。否则发生的事故一切责任和经济损失均由乙方负责。
10、 乙方施工中,如野蛮违章施工,甲方劝阻教育又充耳不闻,每人次罚款500元,并勒令停工整改。
11、 乙方如发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、盗窃等暴力事件,除每次罚乙方1000~5000元外,对为首的肇事者,乙方必须立即清理出场,情节严重的移交公安机关处理。所造成的一切损失由乙方和肇事者承担。
12、 乙方所承包的工程如有转包或分包,乙方承诺工程款按照80%结算,并愿意接受甲方的一切经济处罚。
13、 乙方承诺绝不以任何理由中途停工或中途退场,如有发生,乙方承诺无条件退场并同时承诺工程款按照70%结算。
14、 乙方在管理过程中因用人不当、管理不当等原因,造成工程停工、围攻谩骂和攻击公司管理人员、围堵公司、造成集体上访或投诉,乙方不闻不管,向公司推诿责任,除处以1000~5000元罚款。
15、 如乙方管理有方,能在安全生产、质量要求、工期进度、文明施工、节约材料等方面达到甲方要求,工程质量达到优质工程标准,未被有关部门通报批评,在甲乙双方的共同努力下,获得
优质结构工程和无锡市文明工地称号,则甲方酌情给予适当的奖励。
16、 乙方不得随意拆除、改动安全防护设施(如“四口”、“五临边防护,护手栏杆,外脚手拉接,缆风绳,维护安全网,基坑支护、悬挑脚手支撑等”)。不得将模板撑钢管与脚手架连接。如有违反,每次罚款200~1000元,由此造成后果的,一切损失由乙方承担。如因施工需要必须拆除的,必须报请公司安全部门批准,用后立即恢复到位。
17、 甲方有权在施工质量、安全管理过程,在事实确凿的情况下,开具的罚单在不经过乙方签字,直接到乙方工程款中扣除罚金。
18、 乙方不允许本班组任何人在施工现场拣铁钉、铁丝等,发现除没收外罚款处理。
19、 对乙方检举、揭发和现场抓到工地偷窃、损坏公物行为的人,我公司负责保密,以核实后,根据情况每次给予200~20xx元不等的奖金。
20、 乙方必须保证做到宿舍内清洁卫生、不使用违规电器、不开小灶、不私拉乱接电线、不使用煤气等等。每检查发现一次除当场没收外,另罚款200元。
21、质量控制以项目部书面的施工交底为准。
22、 乙方承诺:项目经理部对本班组违规违章所作出所有罚款无条件接受,并承诺在当月的生活费中和工程款预资中扣除。
七、承包方式及价格:
承包方式:包工不包料,包工程质量、工期、 安全生产、文明施工和综合治理
1、 钢筋工生活单包价格为 元/㎡建筑面积,建筑面积按照安徽定额规范计算,包干内容为设计和规范要求的所有钢筋工生活,已包括工具费、水电配合费等全部。
2、本工程施工有关的设备基础,如塔吊基础、井架基础、或施工电梯基础等已包括在合同单价内,不再另行结算。
3、按照本包价结算,乙方承诺不再计算任何另行点工,承诺按照合同要求完成本工程所有涉及钢筋工的所有生活。本承包价包含本工程范围内所有钢筋工生活,并已综合考虑了建筑创优、建筑超高、建、筑超难、抢工期、工期长、材料场内运输等因素。
4、合同期内人工单价发生变化,本合同所确定的清包单价不变。以上工程量达到优质结构工程标准的清包单
6、工程如有变更,分项工程增、减人工费在1000元以内的不计费用,超过1000元的应增、减费用,甲方派乙方做本工程以外的工作量,人工费另计,大工 ,小工 。
八、付款方法:
基础完成后不付款,以后每完成一层支付经甲方审核的该层工程款的60%,工程完工工人撤场时支付至已完工程款的80%,余款工程验收合格后 月内支付支付。若工程跨年度,年终结算至已完工程款的80%。若中途退场,只按完成合格工程量的70%计算,其他一切费用由乙方自理。
九、生效
本协议所有条款均经过双方的认可和接受,是双方的真实意愿
表达。乙方在本协议的所有意愿表达均代表本班组所有人员的真实意愿,并对所有承诺负责:本人承诺本工程不转包、不变卖合同、不中途停工、不中途退场,否则本人愿意按照完成工程量的70%结账。本协议自双方签字即生效,该工程项目结算结束协议即终止。未尽事项承诺:另行友好协商解决。
甲方(签章):
甲方代表:
电话号码:
签约日期:
乙方(签章)
乙方代表:
电话号码:
签约日期:
承包的合同5
发包单位(下称甲方):__________
承包单位(下称乙方):__________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图纸的施工作法和甲方的技术交底要求前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保该项工程顺利完成,明确双方职责,就本工程玻璃栏杆项目劳务承包施工事宜,制定如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、工程工期:至__________年__________月__________日前(具体以项目部制定节点工期为准)
二、承包方式
1、等一切安装及关联作业的人工费、小型工具、辅料,包保障安全生产的一切防护用品[安全帽、安全手套、安全鞋];包生活费用及设施(临时宿舍除外)。包工地范围内本工种所需材料的水平、垂直运输,包施工组织管理、工程质量、安全生产、文明施工及保障施工安全措施实施的责任等与之相关的一切内容。[乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责]。
2、耗材、易损工具(乙方自备照明设备及地拖线、钨丝灯具、三级配电箱等)。
3、本合同在执行期间内,任何一方不得以任何理由变更合同格价。
三、分包范围及基本工作内容
本工程南北楼二层走廊玻璃栏杆施工项目(以现场指定、划分为准)、设计变更、工程联系单等技术文件所示的建筑施工图、本工程采用的相关图集(或包括甲方指定)的施工任务(包括服务与维修与甲方同步),具体包括(但不限于)以下内容:
1、完成合同工作内容,承担自身承包风险,满足现场施工的一切需要,符合施
2、提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。
3、场内生产、生活安全文明施工管理,按甲方指定的地点堆放材料。处理好与其它工种交叉作业矛盾的关系。
4、在施工中注意保护自身及他人的半成品、成品的保护,或对其它工种成品损坏应及时修整或向项目部汇报,损坏的按原价赔偿。凡发现有意损坏加倍罚款,严重的解除承包合同、清退出施工现场。
四、工程量计算及单价
1、(暂定量如下表):
2、双方约定从乙方合同承包单价中拿出(约作为工期、安全、文明、质量、配合等考核费用。如果乙方发生工期、安全、文明、质量、配合达不到合同要求,则扣除上表中相关单价,扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。
3、合同总价(暂定):__________大写(人民币):______________________________
五、结算程序及付款方式:
1、甲方在对乙方完成的合同项目计量前进行质量初评,并填写质量评定表。对不符合质量要求、施工规范标准的部份,有权暂缓验收计量,待乙方修复合格后再验收计量。对最终认定不合格部份合同项目,甲方有权责成乙方限期返工。同时,
2、本合同项目实行综合单价包干、完工数量当月认定、按月计量方式。由甲方根据乙方当月实际完成合同项目数量进行验工计价(以实际完成数量为准),以甲方授权代表签认验工凭证为准。
3、
(1)工程完工验收后,乙方向项目部提交结算资料(按每月、每单元或每一施工段为单位);包括以下资料:结算书、工程量计算表;安全施工,文明施工、质量、工期、配合评审合格证书;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料。
(2)项目部初审,项目负责人签字。
(3)主管领导签字生效;工程款结算单送交财务部。
注:无质量评定、安全施工,文明施工、工期评审的扣除该项价格。
4、付款方式
(1)、按每月30日提交进度结算书,经甲方有关部门审核后天内,按已完工程量的80%计算,扣除预支款后支付乙方工程款,各分项工程完成(验收合格)后付至分项工程款的85%,工程竣工验收合格,支付剩余15%。
(2)、在业主工程款不到位情况下,甲方可酌情减少付款比例。
(3)、乙方在领取工程款时,必须提供劳务工《职工工资发放清单》。
六、工程质量及材料品牌规格确认
1、质量目标:确保本工程的施工质量达到标准;本工程以的标准进行施工验收。
2、玻璃栏杆所用材料均按业主指定品牌及规格施工,如与样品或样板不符,甲方有权拒绝验收,由此产生的责任及一切经济损失由乙方承担。
七、施工工期
起始日期:__________
竣工日期:__________年__________月__________日
具体完成时间及节点完成时间按现场项目部安排为准。
必须无条件(原因)的按项目部约定的节点时间、竣工时间完,因承包人原因造成逾期竣工,则由承包人赔偿发包人在总承包合同中约定的关于工期的罚金。具体由发包人定,在工程款中扣除。
八、安全、文明施工
九、甲、乙双方的权利和义务、责任
(一)甲方
1、甲方委任为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权力。
2、甲方有权对乙方的'工程进度、工程质量、安全生产、技术资料等进行指导、检查和督促;做好质量、安全技术交底,并做好相关记录。乙方不能满足要求时,对于甲方提出的整改建议,乙方应予以整改,费用由乙方承担。
3、甲方根据工程进度需要,及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料、组织乙方进行图纸会审。
4、负责定期和不定期召开生产协调会,及时检查隐蔽工程,办理工程量签证,协调与配合各单位的关系,协调各施工班组的工作。
(二)乙方
1、乙方(身份证号)为乙方负责人。必须驻工地行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。合约期内,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意,否则按200元/次外另按200元/天处罚。
2、乙方必须严格按计划执行甲方施工进度计划,及时调整施工人力,保质、保量完成施工任务。乙方应按甲方要求积极组织足够带班和工人完成所承担施工任务(原则上乙方作业人员不少于5人,带班不少于1人)。当甲方认为乙方人员不足而要求增加人员时乙方应无条件增加作业人员,否则甲方有权随时抽调其他施工队伍协助完成或调整施工任务,因此造成增加费用概由乙方负责。
3、若施工中无故影响施工进度计划、拖延工期、质量低劣造成重大质量安全事故及乙方原因中途退场者,乙方同意按照已完成工程量的80%结算。
4、乙方必须做好现场文明施工,合理使用材料、工完场清;材料进场卸车后,必须按指定地点堆放整齐。生活区域的文明卫生、防火、防盗、注意安全、注意节约用水、用电;乙方必须负责自有班组内全体人员的劳保、社保福利、违章处罚赔偿费用。
5、乙方班组人员在施工期内所发生一切安全事故费用及工伤医疗费用金额每壹人/次在20xx元以内者由乙方承担全部费用;安全事故费用及工伤医疗费用金额每壹人/次在20xx元以上者,超出20xx元以上部分,乙方承担50%责任费用,由甲方补偿50%费用。
6、乙方必须合理使用和保养各种施工机械设备;如因操作不当,造成安全事故,一切责任由乙方负责;损坏的工具、设备需照价赔偿,并按章处罚。
7、乙方必须教育所属人员爱护公物、行为端正,不得破坏工地财物、建筑成果和偷窃事件发生,如有违犯的,按其价值罚乙方十倍的罚款,并在乙方工程结算款中扣回。情节严重的移交有关部门处理。
8、当乙方有下列行为或情况之一时,甲方有权解除合同并追究承包方违约责任,并处以5000元的违约处罚。:
(1)乙方人员、材料、机械配备不足不能满足施工要求的;
(2)存在严重的质量问题和较大安全隐患,并拒绝整改的或一再整改无效的;
(3)乙方中途放弃承包或将工程转包、分包给第三者的;
(4)在施工过程中所属施工人员冲击甲方、业主或政府办公场所,阻扰上述机构的正常工作;违反国家法律法规和本合同约定不能继续履行合同的。
十、其他约定:
1、由于政策变化、不可抗力以及业主、设计、监理、甲方原因导致工程临时停工、窝工、误工、停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。
2、现场所有借工及增加工程量必须在当月汇总由项目部负责人签证确认后送到公司相关部门进行审核确认。
3、本工程承包施工协议书未尽事宜,甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同等法律效力。
4、本合同一式六份,甲方执五份、乙执一份,甲、乙双方代表签字、盖章后生效,工程款结清后,本合同自行失效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
承包的合同6
发包方(以下简称甲方):
地址:
代表人:
承包方(以下简称乙方):
地址:
代表人:
依照《中华人民共和国民法典》和其他有关规定,就甲乙双方__________工程的承包事宜经双方协商一致,达成如下协议,并严肃遵照履行。
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工程内容:
5、工程造价:
6、工程期限:
(1)全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。
(2)在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
7、质量标准:
二、双方职责
1、甲方职责
(1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。
(2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。
(3)对工程进行安全监督、检查。
(4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。
(5)按时支付工程款,不得无故拖延。
2、乙方职责
(1)熟悉图纸与合同的所以内容。
(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。
(3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。
(4)工程完工时及时通知甲方验收。
三、物资供应
1、全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理:
(1)特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
2、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
3、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
四、工程款结算方式
以下三种方式,可择一选择()
1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表,连同工程价款结算账单,经建设单位签证,交建设银行办理工程价款结算的方法。
2、分段结算。分段结算是指以单项(或单位)工程为对象,按施工进度将其划分为不同施工阶段,按阶段进行工程价款结算。
分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点,将其施工过程划分为若干施工进度阶段,以审定的施工图预算为基础,测算每个阶段的预支款数额。在施工开始时,办理第一阶段的预支款,在该阶段完成后,计算其工程价款,经建设单位签证,交建设银行审查并办理阶段结算,同时办理下一阶段的预支款。
3、竣工后一次结算。竣工后一次结算是指建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在一年以内,或者工程承包合同价值在l00万元以下的,可以实行工程价款每月预支或分阶段预支,竣工后一次结算工程价款的方式。
五、施工与设计变更
1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担。
3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在______天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
4、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
5、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
6、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
六、竣工验收、结算与保修
1、乙方在单项工程竣工前_____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的.逾期违约金。
2、竣工工程验收合格,从验收之日起_____天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
3、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
4、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
5、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
6、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修_____年,采暖工程保修第_____个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理
7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
七、违约责任和争议解决
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价_____%的逾期违约金。
2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
3、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:
(1)向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁;
(2)直接向合同履行地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
代表人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_______月_______日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_______月_______日
承包的合同7
甲方:_______
乙方:_______
一、总则
甲乙双方本着友好协商的方式,就乙方承包甲方车辆喷漆及漆料业务,为了更好地对喷漆车间进行管理,提高生产效率,降低施工成本。经甲乙双方共同协商,决定将喷漆车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务达成本协议:
一、承包标的:甲方喷漆车间
二、承包期限:自___年___月___日至___年___月___日
三、双方权利、义务:
(一)甲方责任:
1、承包期间,甲方按车辆的板件数给乙方进行结算,车辆喷漆修复的板件数每件按含税___元结算材料费,人员费(具体的板件数计算方式见附件约定)。
2、甲方提供场地、喷涂烤漆房、水、电、气(其中电费各自承担50%),喷涂烤漆房、电、灯、气由甲方维修,其余生产用工具由乙方负责维修。(工具及材料另附移交清单)
(二)甲方权限:
1、甲方有权对乙方进行各种行政管理,如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟违规生产,避免火灾的发生,如因此造成事故,由乙方包赔一切损失。
2、甲方有权对乙方的安全生产及节约资源进行监督,喷涂及打磨零件人员必须配戴相应的保护工具,水电气等公共资源不得浪费甲方发现乙方有违规行为下达整改未及时改正有权给予经济制裁。
3、甲方每月或临时给乙方下达生产任务,乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务,甲方有权对乙方因延误交车进行经济处罚,影响生产进度的每延误一车扣乙方____元(注:没有及时和前台沟通延期交车相互确认车辆)。
(三)乙方责任:
1、在生产经营中,乙方安排的人员应该严格遵守甲方生产车间的安全生产制度、综合治理制度、5S管理制度和其他相关制度。由于不遵守以上相关制度造成甲乙双方损失的,乙方应当承担全部责任。
2、所需生产用品均由乙方承担,乙方保证承包甲方车辆油漆修复所使用的油漆材料为阿克苏诺贝尔公司出品的纯正油漆;非油漆材料为符合甲乙双方共同质量要求的进口或国产材料。
3、乙方负责安排调色人员为甲方进行调色服务,颜色的准确率需要达到97%。
4、乙方有责任对甲方提供的'设备、设施进行定期保养、维护,对设备出现异常应尽早汇报,由于乙方操作失误造成设备损坏,责任由乙方承担。
5、乙方私自承接车辆喷涂施工必须经由甲方确认,未经确认私自承接外单位的车辆一经发现,每次扣罚___元。
6、乙方负责喷漆车间人员的劳资责任和人身安全,如发生意外,由乙方承担全部责任甲方不承担任何责任。
(四)乙方权限:
1、乙方在经营期间,自主经营,自负营亏。
2、乙方结算按照当月实际维修的车辆板件数月底和甲方进行对清数量进行结算,甲方应在第二个月的头5个工作日内和乙方完成款项的确认。双方在次月底完成付款。结算发票双方于月初开具上月对清款项的发票(发票为17%的增值税)。
(五)协议解除
1、其他双方认可的不可抗拒力。
2、甲乙双方不得单方面解除协议,如违约,违约方需对方赔偿对方违约金贰万元整。
(六)其它:
1、承包期满是否续约或终止合同的,甲乙双方均应提前一个月通知对方。
2、协议期间如有争议,双方应协商解决,如协商不成,提交甲方所在地法院协商解决。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方:___________________
法人签字:(公章)
乙方:__________________
代表签字:(公章)
日期:
日期:
承包的合同8
______(以下简称包机人)为包用飞机与中国民用航空______售票服务处(以下简称承运人)签订本协议书,双方同意遵守下列条款:
(一)包机人于______月______日起包用______型飞机______架次,其航程如下:
______月______日 自______至______,停留______日
______月______日 自______至______,停留______日
______月______日 自______至______,停留______日
包机费用总共__________元。
(二)根据包机航程及经停站。可供包机人使用的最大载量为______公斤(内______座位)。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时,载量照减。
(三)包机吨位如包机人未充分利用时,空余吨位得由民航利用,包机人不得利用空余吨位,自行载运非本单位的客货。
(四)承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。
(五)包机人签订本协议书后,要求取消包机,应交付退包费每架次______元。如在包机人退包前,承运人为执行协议书已发生调机等费用时,应由包机人负责交付此项费用。
(六)在执行协议书的'飞行途中,包机人要求停留,按规定收取留机费。
(七)其他未尽事项,按承运人旅客、货物运输规则办理。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承包的合同9
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《土地承包法》土地承包相关办法,经甲乙双方共同协商,现甲方将土地 亩发包给乙方经营,现就承包事项达成如下协议,以资双方共同遵照执行。
一、土地的位置和面积
甲方将位 的土地发包给乙方。
四至界限:东至;南至;西至 ;北至。
实际发包亩,由乙方经营。
二、承包期限、承包费、付款方式
1、乙方承包甲方土地,承包期限自 年月日 至 年月日,共计 年。
2、承包地价: 元/亩/年。
3、承包金额: 亩土地 年,共计元整(大写金额: ) 。
4、付款方式:每年承包金额元,每一年一缴。
三、权力与义务
1、乙方在承包期内在不违反法律、法规的'前提下,有权自主经营,甲方有监督的义务。
2、甲方在合同期内,应保证乙方的承包面积及承包期限。
3、乙方自己负责水源,合同到期后,由甲方收回土地。如打机井,机井所有产权归乙方所有。
4、乙方在承包期内不得弃耕、抛荒。
5、乙方有配合甲方执行条田规划、建设的义务,所发生的费用由甲方承担。
6、合同期内如遇到征迁、损毁等,补偿费用归乙方所有。
7、合同期满后,在同等条件下,乙方有优先承包权。
四、违约责任
1、乙方不按照约定的时间交纳承包费,甲方有权解除合同,乙方应将土地恢复原状交回甲方。
2、合同期内,甲方不得无故收回乙方土地承包经营权,若甲方违约,甲方承担乙方一切相应损失。
3、甲方不得因领导变化而解除或变更合同,否则视甲方违约,赔偿乙方开发土地所发生的所有费用,并承担违约金元。
五、本合同一式三份,经双方签字后生效。
甲方(签字):
乙方(签字):
年月日
承包的合同10
甲 方:
法人代表:
乙 方:
于 20__年4 月 3日召开党员、户代表会议,决定将本村230亩土地承包给乙方用于农业种植。经甲乙双方协商,在平等、自愿的基础上,双方达成如下协议,共同遵守。
一、承包土地面积及位置:面积 230 亩。
东至: 南至:
西至: 北至:
二、承包期限:十年 ( 20__年4月3日-20__年10月31日 )
三、承包费计算方式:前三年(20__年-20__年)土地承包费每
亩每年100元,共计69000元,滴灌由承包方来安装;后两年(20__
年-20__年)土地承包费每亩每年200元,计92000元;后五年
(20__年-20__年)土地承包费每亩每年400元,计460000元;
十年承包费,共计:621000元( 陆拾贰万壹仟元)
四、承包费缴纳方式:20__年4月3日合同签订后一次性缴纳
五年的承包方161000元,20__年4月3日缴纳后五年承包费460000元。
五、甲方的权利和义务
1、甲方有土地所有权和收取土地承包费的权利。
2、甲方有监督乙方合理利用土地的权利。
六、乙方的权利和义务
1、有土地的使用权和产品收益的处分权。
2、有按时向甲方交纳承包费的义务。
3、承包期内一切与生产有关的费用均由乙方自行承担。
4、乙方不得改变承包地的用途。
5、乙方不得私自转让该土地,如确需转让必需经甲方同意,如乙方私自转让甲方有权单方终止合同。
七、其他事项
1、如遇国家征购,乙方有获得地上附着物损失的权利。
2、承包期满后,同等条件下,乙方有优先承包权。
3、在乙方承包过程中甲方不得干涉乙方的合法经营和生产。
4、乙方不得造成土地与环境污染。
八、违约责任
1、甲方不得因领导更换而单方变更或解除合同,否则视为违约,
应支付违约金 5万 元,并赔偿给乙方造成的经济损失
2、乙方不按时交纳承包费,视为违约。应支付违约金5万元。
逾期3个月,甲方有权单方面终止合同,乙方的一切损失自负。
3、乙方改变土地用途视为违约,应支付违约金5万 元。
九、本合同发生纠纷的处理办法:
协商、调解、诉讼(昌吉市人民法院)
十、本合同未尽事宜,可以签订补充条款,补充条款与本协议
有同等法律效力
十一、本合同一式3份,双方各持一份,镇土地承包合同管理委员会。
甲方(签字盖章):
签订时间: 年 月 日
乙方(签字盖章):
签订时间: 年 月 日
镇土地承包合同管理委员会。
签订时间: 年 月 日
发包方:_×市_×经济合作社(以下简称甲方)
法定代表人:
承包方:(以下简称乙方)
住所地:
法定代表人:订立本合同的背景:
______年,由______镇农工商总公司与甲方签订的土地承包合同,实际上由乙方承包经营,并且得到了发包方及其村民(代表)的一致同意,同时也取得了______镇人民政府的批准。现根据我国农村土地承包法及相关法律政策之规定,并经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方所有的土地一事达成如下一致协议,望双方共同遵守:
一、承包标的、数量及四至范围
乙方承包的土地为甲方拥有的______亩土地,其四至范围详见附图。
二、承包期限
承包期限为______年,但因乙方已于______年实际上已承包了本合同项下土地,故本合同的承包期限为本合同生效之日起至______年______月______日止。
三、承包土地的用途:
本合同项下的土地用于种植葡萄、水果、种苗、绿化苗木等其他农作物。
四、甲方的权利、义务
1.权利
(1)监督乙方依照本合同的约定的用途合理利用和保护土地;
(2)制止乙方损害承包地和农业资源的行为。
2.义务
(1)维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除本合同;
(2)不得干涉乙方的生产经营自主权和正常的生产经营活动;
(3)为乙方的生产经营活动提供方便;
(4)依据区、镇土地利用总体规划,组织、安排本集体经济组织内的农业基础设施建设。
五、乙方的权利、义务
1.权利
(1)依法享有承包地使用、收益的'权利,有权自主组织生产经营和处置产品;
(2)在取得土地承包经营权证后,乙方拥有的土地承包经营权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或其他方法流转。
2.义务
(1)维持土地的农业用途,不得用于非农建设;
(2)依法合理利用土地,不得给承包地造成永久性损害。
六、承包金的数量及其支付期限
承包金为每年______万元,在每年______月______日之前付清。
七、违约责任
1、甲方不得违反本合同第四条约定的义务及法律法规的强制性规定,否则,乙方有权单方决定是否解除本合同,并要求甲方赔偿乙方所有的投入和违约金______万元。
2.乙方如违反了本合同第五条约定的义务及法律法规的强制性规定,则甲方有权收回土地,并要求乙方赔偿给土地造成的损失;乙方超出合同规定付款期限的,则按每天万分之二支付未付部分的违约金。
八、其他约定
1、在承包期内,因自然灾害或其他不可抗力严重毁损承包地的,在取得甲方、甲方村民代表及______镇人民政府及农业主管部门同意后,甲方同意对乙方承包的土地进行调整,或按毁损土地面积在承包金中予以扣减,直至土地恢复种植能力;
2.甲方保证甲方村民不得在合同承包期内无故干扰、侵犯乙方的自主经营活动,如对乙方造成损害的,甲方必须予以赔偿。
3.承包期内,乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地时,乙方对其在承包地上投入而提高土地生产能力的,有权获得相应的补偿。
4.承包期内,甲方不得单方面解除本合同,不得以任何借口或理由强迫乙方放弃或变更土地承包经营权,更不得以划分xxx口粮田xxx和xxx责任田xxx等为由收回承包地搞招标承包,也不得将承包地收回抵顶欠款。
5.土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等,归乙方所有,甲方不得擅自截留,且必须配合乙方土地流转事项,但采取转让方式流转的,应当取得甲方的同意。
6.承包期内若遇政府征用,则除土地补偿金归甲方外,其余款项一律归乙方所有,未征用部分则继续承包,承包金也按比例调整。
九、争议的解决
在履行本合同过程中,若有争议,首先由甲、乙双方协商解决;若协商未果,任何一方都可以向人民法院起诉。
十、本合同一式_____份,在双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执_____份。
十一、特别条款:
在签订本合同时,乙方有充分理由相信甲方对本合同项下的土地发包已取得了甲方的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表的同意,且已报请__镇人民政府批准。如甲方未履行以上义务导致本合同无效,则乙方有权要求甲方赔偿乙方所有投入和违约金______万元。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
合同签订时间:
提供乙方使用。
5、除财政生态公益林基金补贴元/亩·年归甲方所有并由甲方单方面申请外,其它因乙方承包造林相关项目而申请获得国家、省、市、县(市)、乡(镇)各级各项扶持、补助、奖励等方面的资金、物资均归乙方使用和所有,在办理手续过程中甲方应积极予以配合。甲方不得单方面以乙方承包造林相关项目申报各项扶持、补助、奖励等,即使申报所得,也应全数归乙方所有。
承包的合同11
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为了加快甲方现有荒山地的开发利用和集体经济的发展,甲方同意将本经济社集体所有的荒山地发包给乙方使用,根据《中华人民共和国合同法》和《农村土地承包法》及国家的相关法律、法规、政策规定,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,就承包荒山地的具体条款签订本合同以供双方共同遵守。
一、地址、四至、面积及承包期限:
1、地址:甲方发包给乙方的荒山地位于____,宗地号____。
2、四至:东至___,西至___,南至___,北至____。
3、面积:约____亩(实际面积以国土部门最终实测为准)。
4、承包期限:承包期为50年,时间自本合同签订之日起计算。
二、发包条件:甲方发包给乙方的荒山地必须权属合法,界址清楚无纠纷,并按规定办理相关权属登记。甲方必须向乙方提供村民会议三分之二以上成员或村民代表三分之二以上代表同意对外发包的签名原件,并保证提供的所有资料真实、合法。
三、土地承包金及付款方式
1、土地承包金为每年每亩综合价人民币____元,除此承包金以外,乙方不再支付给甲方其它任何补偿费用。在合同期限内,甲方不得擅自提高承包金。
2、本合同签定后,乙方按甲方提供的基本帐号转入人民币金,待完善承包合同的一切手续后,乙方支付前15年的承包款给甲方作为第一期付款(定金自动转为第一期转让款)。第二期付款为第16年起的头六个月内,乙方付给甲方后十五年的承包金。后20年的承包金从第三十一年起一次性付清。在每次付款中,甲方应提前将付款申请书送达乙方,并在收款后出具发票交给乙方。
四、承包地的用途:乙方承包的荒山地可用于各种农业种植、养殖、放牧、旅游观光农业及建设经营管理用房(配套性建设)等项目开发。如因发展需要,乙方须改变或扩大该土地用途的,甲方必须积极配合办理相关手续。
五、甲方的权利和义务
1、甲方有权按照合同约定向乙方收取承包金及按照合同约定期限到期收回发包的土地;
2、有权对该土地的开发利用进行监督,保护土地合理开发使用。
3、甲方必须无条件协助乙方办理该土地开发经营所需的各种申报手续。
4、乙方承包的荒山如因界址不清引起纠纷,由甲方负责处理。因权属纠纷造成乙方的一切经济损失由甲方负责赔偿,赔偿金可从承包金中扣除。承包的荒山地范围内所有的农作物、附属物和坟墓由甲方在半年内负责清理和搬迁完毕,否则,乙方当无主财产和坟墓处理。承包期间,甲方群众(村民)不得在承包地上耕种或阻挠乙方正常生产经营,否则,应由甲方负责解决并承担由此造成乙方的一切经济损失。
5、甲方应对乙方开发经营承包地给予大力支持,乙方因开发种植需要,甲方应允许无偿就近连接电源和取水灌溉。在原有道路的基础上,甲方应无偿提供进入承包区沿途拓宽道路的用地需要。
六、乙方的权利义务
1、乙方有权要求甲方按照合同约定交付该承包土地并要求甲方全面履行合同约定的所有义务;如甲方未按约定履行其义务,乙方有权追究甲方相应的违约责任。
2、乙方承包的荒山地在承包期内由乙方自主经营或者联营,也可以依法转让、转包、分包、出租和入股。在承包期内,因土地经营所产生的风险由乙方自行承担,所产生的增值利润归乙方所有。
3、合同签订后,乙方有权根据项目规划进行开发经营活动。
七、本合同双方签字盖章后依法成立,双方均不得因当事人变更或经济组织形式改变及合同签定时双方不可预见等因素的'发生而终止本合同。任何一方要求解除本合同,必须取得对方同意,并由双方签署解除合同的书面文件;否则,终止合同的行为无效。如单方强行终止合同,应承担相应的违约责任,并赔偿对方全部经济损失。
八、合同期内如遇政府行为依法征用本合同规定内的土地,地面附着物、种植物、固定资产补偿费和投资回报利润的补偿费应归乙方,甲方还应按实际承包使用时间退还乙方已交的承包金。本合同到期后,如乙方不再继续承包,固定资产可折价给第三方或甲方。
九、承包合同签订后,双方当事人应向有关部门申请对合同的合法性进行鉴证和审批,并依法办理土地承包经营权证、林权证及其他相关权证。甲方应积极协助乙方办理有关权证手续,办证费用由乙方承担。
十、违约责任
1、乙方要按规定的时间支付承包金,如逾期不交,甲方有权按规定处罚滞纳金。
2、甲方保证其对上述发包的土地享有合法的发包权。本合同签订后,甲方不得将该地发包给任何第三方,也不得用于设置抵押,否则,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成乙方的一切损失。
3、双方应全面履行本合同,任何一方不履行或不完全履行的,应承担违约责任。违约方应双倍赔偿对方的直接经济损失和间接经济损失。
十一、未尽事宜,双方通过友好协商后,可另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同经各方签章后成立。本合同一式六份,双方各执贰份,其他提交有关政府部门办理签证登记手续。
合同附件:
1、宗地图。
2、村民会议三分之二以上成员或村民代表三分之二以上代表同意对外发包的签名及盖手印原件
3、村委会和镇一级政府批准土地发包意见书
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
签订地址:
签订日期:___年___月____日
承包的合同12
经甲、乙双方商定,甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式:
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。
2、工程计价依据:
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;
(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_广西壮族自治区实施细则》;
(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素:
6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。
2、搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的.一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理,保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。
4、因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
1、乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。
2、若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方报告并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。
3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。
十五、工程管理及费用结算
1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。
2、乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。
该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。
3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。
在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。
4、乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。
5、乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。
乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建CI形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。
6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。
十六、其他
1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行
2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。
所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。
3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。
本合同附件与本合同同具效力。
附件一:本工程总承包合同
附件二:工程内部承包合同
甲方 法人代表(负责人): 乙方法人代表(负责人):
合同签订日期: 年 月 日
承包的合同13
甲方:_______
乙方:_______
1、总则
1.1双方本着友好合作、平等互利的原则,经友好协商,特订立本协议。
1.2甲方把冲压车间产品人工加工费承包给乙方生产,乙方保证将合格产品提供给甲方。
2、承包范围及加工费用计算
2.1乙方负责冲压车间的所有产品生产、样品制作、模具制作、车间设备维修等工作。
2.2本协议的人工加工费是指加工冲压车间产品的人工费用,不含材料费、水电费、易损件、机械折旧等其它费用。
2.3产品加工单价为每万粒___元,样品制作为每个___元,模具制造为每套___元。以上单价为统一单价,不分难易。
3、乙方工作与责任
3.1以上单价已包含车间主任、机修、操作工、质检、仓库人员工资及年终奖等车间所有人工成本,乙方负责组建车间所需的生产人员,并制定其月工资及年终奖标准,全权管理车间人员。
3.2乙方负责根据甲方生产指令及验收标准,向甲方按时按质提供合格产品。
3.3正常产品乙方必须按订单交期准时交货,如果因机械或模具原因不能按时交货,乙方必须组织车间人员加班加点,确保产品准时交货。
3.4乙方必须合理利用现有设备,制定模具的制作计划,确保模具能满足生产需要,不得以模具不够作为理由延误生产。
3.5需增加冲床时,须由董事会决定是否增加,乙方在未能得到购买冲床时,合理调节现有设备,争取按时完成生产任务。
3.6对于生产订单,乙方应当在接到生产通知单2小时内回复交期,如有问题,可自行向公司领导反映解决,不得将责任推到跟单员身上。
4、质量问题与交期
4.1乙方所交付的加工好的成品,由乙方按品质检验标准进行检验后发电镀。凡不能达到检验标准的,需上报公司裁定后才可处理,否则不得出货。
4.2甲方按电镀后进仓数量与乙方结算,非冲压原因造成电镀不良品可以当冲压生产结算,属于冲压问题的,不得列入计算范围。
4.3生产交期超过三天未能安排生产的,由甲方上报公司,由公司相关负责人进行协调。
4.4乙方须按甲方生产通知单要求生产,生产数量不得超过通知单的5%,并且严格按照生产通知单要求决定是否发外电镀还是存仓。
5、材料利用率
5.1乙方按照正常的生产利用率生产,对于不合格品,要统计后报公司处理,不得私自处理。
5.2乙方每月平均废品率要控制在___%以内。
6、奖励与处罚
6.1乙方当月没出现严重质量问题,以总产量___%作为奖金。由车间根据情况下发放到个人。
6.2乙方当月按时完成任务,任务完成率___%以上的',以总产量5%作为奖金。由车间根据情况下发放到个人。
6.3下列情况,甲方必须按受处罚:
6.3.1出现严重质量问题,导致产品报废的,电镀前按产量的2倍抵减产量。电镀后按3倍抵减产量。产品可以挑拣使用的,车间无安排到人员挑拣的,由甲方支付挑拣费用,拣出的废品按3倍产量扣减。
6.3.2当月任务完成率不足___%的,以总产量___%作为处罚,处罚款直按扣车间。
6.3.3乙方接生产通知后,未按时回复或因模具设备问题不未能按时生产没有上报公司负责人处理,造成延误出货的,未完成的任务扣减___%作为处罚。
6.3.4未经同意或未通知仓库登记,私自倾倒不合品时,每次处罚车间___元。
6.3.5乙方因管理混乱,导致产品或材料受潮或被水淋湿造成损失的,按金额承担___%的损失。
7、乙方每月工资由车间计算后上报公司,由公司统一发放,甲乙双方每年年终结算一次,乙方年终奖金须甲方审核方可发放,年终结算效益较好时须预留___%作车间后备资金。
8、本合同有效期年自___年___月___日至___年___月___日止,合同期满根据双方协商后可再续签本合同。
9、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承包的合同14
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。
第一条总则
1.1工
程名称:
1.2工程地点:
1.3工程施工范围及内容:
1.4工程造价:
本合同规定乙方以包工包料方式承包。
第二条施工期限及停工
2.1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工,于20xx 年12月31日竣工。
2.2在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。
2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;
2.2.2因甲方工程计划调整需停工者;
2.2.3因材料采购困难被迫停工者。
第三条工程占地及物资供应
3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。
3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。
3.3爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。
第四条 工程质量要求及设计变更
4.1乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。
4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。
4.3建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。
4.3.1砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。
4.3.2砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。
4.4允许偏差
4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。
4.4.2若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。
第五条工程的支付
5.1工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。
5.2乙方不得拖欠民工工资。
第六条工程竣工验收、结算和保修
6.1工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的`有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。
6.2工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。
第七条工伤事故
乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。
第八条违约责任
8.1工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。
8.2按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。
第九条合同份数及有效期
9.1本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。
9.2本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十条附则
10.1本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
10.3本合同所有附件,与本合同具有同等效力。
发包单位(甲方):(签章)
法人委托代表:(签 名)
工程项目负责人:(签名)
承包单位(乙方):(盖公章)
法人委托代表:(签 名)
工程项目负责人:(签 名)
20xx年 9月15日订立
承包的合同15
甲方(转包出租方):
住所:
联系电话:_________________
乙方(接包承租方):
住所:
联系电话:_________________
根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《浙江省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》等法律、法规和国家有关政策的规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就土地承包经营权转包(出租)事宜,订立本合同。
一、转包(出租)土地基本情况及用途
甲方愿意将其承包的位于 镇 村 组的_______亩土地(详见下表)承包经营权转包(出租)给乙方,从事(主营项目)_________________生产经营。
土地转包(出租)期限为_____年,自______年___月___日起至______年 月___日止(最长不得超过土地承包期剩余期限)。甲方应于_____年______月______日之前将土地交付乙方。
三、转包(出租)价格与支付方式
转包(出租)价款按下列第 种方式计算:
1.每亩每年支付(实物名称) 公斤,共_____公斤。
2.每亩每年支付人民币________元,共______元(大写: )
3.考虑物价等因素的'约定:
转包(出租)价款按下列第 种方式支付:
1.分期支付:
第一次支付于____年____月____日前支付__________公斤(元);
第二次支付于____年____月____日前支付__________公斤(元);
第三次支付于____年____月____日前支付__________公斤(元);
2.一次性支付:于______年_____月_____日前全部支付完毕。
四、违约责任
1. 因变更或解除本合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任外,应由责任方负责赔偿。
2.甲方非法干预乙方生产经营活动,给乙方造成损失的,应予以赔偿。
3.乙方逾期支付流转费用,每延迟一天,按应支付费用的___%承担违约金。
4.甲方逾期交付土地,每延迟一天,按流转费用的______%承担违约金。
5.乙方不按合同约定使用土地,改变土地用途、破坏水利等基本设施或给土地造成永久性损害的,甲方有权解除合同,并由乙方向甲方支付赔偿金。
五、其他约定
1.其他需说明的事项: 。
2.本合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方(签字):
______年_____月_____日
乙方(签字):
______年_____月_____日
【承包的合同】相关文章:
承包的合同11-27
承包搬运合同10-07
[经典]承包土地合同11-07
承包加工合同01-23
承包泳池合同01-29
承包物业合同01-31
物业承包的合同10-28
承包消防安装合同10-25
承包经营合同12-26
土地承包简单合同04-13