钢管租赁合同精选15篇
随着法律知识的普及，合同的类型越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的钢管租赁合同，欢迎阅读与收藏。
钢管租赁合同1
出租单位： (以下简称：甲方) 租用单位： (以下简称：乙方)
乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。
1、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
1.4工程工期：
1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。
1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超过30天，甲乙双方均可按30天外的天数计取或扣除钢管、扣件的租赁费。租赁单价：钢管每米 天 元，扣件每套 天 元，工字钢每米 天 元，插扣每吨 天 元。
2、周转材料的规格、数量、租用价格
2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)
3、材料的进场时间及结算期限
3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。
3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。
4.甲、乙双方的工作及责任
4.1 甲方工作及责任
4.1.1 甲方委托 代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的.职责。
4.1.2 按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。
4.1.3 保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。
4.1.4 甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材的指定堆放甲方自理。
4.1.5 乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。
甲方(签章)： 乙方(签章)： 甲方代表： 乙方代表：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
钢管租赁合同2
（简称甲方）____________（简称乙方）____________
经甲、乙双方协商，达成合同条款如下：
（一）乙方因承建工程，现因施工需要向甲方租赁钢管、扣件及各种配件。
（二）租赁品种、数量、保证金、租赁费及赔偿费标准：品种租赁数量保证金（元/吨）保证金总额（元）租金单价赔偿价（元）钢管20元/m扣件6元/只钢管详细规格Q486m4.5m3m1.5m相应钢管规格数量钢管每二百五十米为壹吨，扣件每一千只为壹吨。以上租赁品种、详细规格、数量以乙方签收单位为准。
（三）租赁期限自年月日至年月日止，如需延长租期，应在合同到期后十天内另行办理续租手续。
（四）乙方应在签定合同后立即向甲方提交一份钢管、扣件、配件的进场时间安排表，以方便甲方按时、按量供应。乙方须在每次提取物资五日前告知甲方，并办理告知手续，否则，由此造成乙方的损失由乙方自行负责。（五）租金每月按实际租借数量、天数结算一次，乙方应在甲方开出结算单后十五天内付清款项，逾期每天加收千分之五的违约金。
（六）乙方应于签订合同时一次性支付全部保证金。租赁期间不得以保证金抵作租金，乙方全部返还租赁物并经甲方验收合格后办理结算，结算后甲方将保证金退还乙方。
（七）乙方租借钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货，双方当场点清验收数量，出入库堆放等一切运杂费由乙方承担，提货单由乙方代表签字后生效。
（八）乙方应遵照建筑安全操作规范安装，施工时，必须由专业技术人员负责操自行负责。
（九）缺损赔偿及修理费计算标准：
1、乙方租借钢管不得截断，归还时必须在提货单上注明尺寸归还，如另外规格代替，应在甲方允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿3元或拒收。
2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充好，发现上述情况，甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元；扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6元，缺扣件螺丝每套赔偿0.6元。
3、扣件每只收清理上油费0.10元，钢管返还清洗转堆费0.06元/M，钢管弯曲度超过5%—20%以内，校直费每米0.5元，自行修正后不变形，不收变形整理费。
（十）乙方有下列行为之一的，甲方除有权要求乙方按约定承担违约责任外，还有权单方解合同：
1、合同期满后，乙方未按约定办理续租手续的，甲方除按乙方实际租用天数并照合同规定收取租金外，逾期每天加收总金额的千分之五的违约金。
2、同一工程项目中，乙方实际租赁数量未达约定租赁数量的情况下，又租赁第三方钢管、扣件及配件的，甲方有权没收乙方的`保证金。
3、在租赁期内，乙方将租赁物转让给第三方使用，或将租赁物变卖抵押的，乙方除应赔偿损失外，甲方还有权没收乙方的保证金。
（十一）乙方与甲方签定租赁合同时，应出示法定代表人身份证原件、营业执照副本原件，并向甲方提供一份法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖乙方公章）。
（十二）本合同签订即发生法律效力，如双方发生纠纷由甲方所在地人民法院裁决。
（十三）本合同可一式多份，根据需要各执数份。
（十四）备注：
甲方盖章：____________乙方盖章：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
经办人：____________经办人：____________
电话：____________电话：____________签订日期：____________签订地址：____________
钢管租赁合同3
出租方：_________（以下简称甲方）
租用方：_________（以下简称乙方）
乙方施工现场：_________
合同签订地点：_________
资交货地点：_________号
根据〈合同法〉及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方友好协商签订本合同。
第一条：根据乙方需要甲方将租赁物资、钢管、扣件平面钢模、阳角模板、联接角模、模板附件租给乙方使用。
第二条：租赁设备料的品名、规格、数量以出、入库单为准。
算作报废；模板的报废标准见本合同第五条；钢架管长截短的按以下约定赔偿价赔偿，对所租赁的钢管烧洞、砸扁，出现死弯、断裂、焊接物、粘结物、无法清除者属于报废，按80%赔偿；对所租赁的钢管以长切短者，视切断的具体情况赔偿其原值的10%~80%，其它物资按市场价或以上约定赔偿标准的100%进行赔偿，物资（包括丢失、报废）作价赔偿的，赔偿款支付之前，租金继续计算。
第四条：定金：经双方协商，甲方收乙方定金人民币（或支票）_________元〈以收款收据为准，不计利息〉，乙方缴纳定金后方可办理提货手续，租赁期满甲方验收入库后，扣除乙方应付租赁物资缺损、丢失、维修后定金余款退还乙方。
第五条：租赁物资的维修保养：租赁期间，乙方对租用物资应妥善保管，以退单加注说明为依据，承担维修保养费用。
租赁物资退还时，双方检查验收如有损坏、缺少、保管不善等，要按双方协商议定的价格，由乙方偿付赔偿金，维修及保养费。
第六条：跨年度工程租赁需冬季报停，乙方必须做到：
1、当年结算当年当月的租赁费用；
2、向甲方提交书面报停申请并经甲方认可。
3、乙方负责租赁物的保管。如果乙方有其中任一项未按要求做到的，报停无效，乙方仍应支付此期间的租赁费用。
第七条：结算时间及价格变更
租赁期不满一个月的，按一个月计算租赁费，超过一个月的，以实际发生的天数计算，租赁费用自提货之日起（以库单为准），每月为一个结算支付单位。乙方必须于当月的25日到甲方对帐签收结算清单并支付租赁费用。逾期未来对帐签收结算清单的，视为乙方同意以甲方的结算清单为准支付租赁费用；每个结算单位期满后45天内未支付租赁费用的，该月租赁费用上浮30%；每个结算单位期满后60天内未支付租赁费用的，该月租赁费用上浮60%。三个结算单位未来支付租赁费的甲方有权收回物资。
第八条违约责任
1、乙方不按时支付租金，逾期每天按所欠租金的日万分之六支付违约金。
2、乙方有下列行为之一的，甲方有权拉回租赁设备，由此所造成的一切费用和经济损失，全部由乙方承担；
（1）明确表示或以自己的行为表明不支付租赁费用的；
（2）未经甲方同意私自变更租赁设备使用地或转租的；
（3）倒卖、顶帐、抵押租赁物等与合同不符的行为。
3、双方对未归还的'物资视为丢赔物资已做结算的，乙方必须即时付清视为丢失物资的赔偿款，如违约，该批物资不做丢赔处理，仍然计算租赁费，直至归还为止。
4、如本合同发生纠纷，在双方协商无效的情况下，由出租方所在地的法院管辖。并由违约方承担守约方的律师费。
第九条、其它
1、在租赁期间，设备从甲方场地的进出均由甲方负责装卸、分类、码垛，由乙方支付装卸费用，上、下车各13元/吨。
2、租赁设备由乙方当面验收合格后方能装车进场，乙方必须按设备的性能、用途安全使用。提货后在使用过程中所产生的安全事故和一切责任均由乙方承担，甲方概不负责。
3、乙方委托为现场经手、结算对账人，第一次来库房装货，必须要有乙方的委托书和现场经手人的身份证原件和复印件一张，身份证原件核对后归还。
4、担保人或担保单位承担连带担保责任，担保人承担保证责任直至乙方还清所有租赁设备，并将租赁费本息还清时为止。
第十条、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效，租赁租单，退单、结算清单是合同的组成部分与合同具有同等效力，本合同未尽事宜，均按《合同法》规定执行。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
钢管租赁合同4
出租方：
承租方：
签订时间：________年____月____日
根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：
第二条租赁期限
自________年____月____日至________年____月____日。共订x天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。
第三条租金
租金收取：
第四条押金（保证金）
经双方协商，出租方收取承租方押金x元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的.维修保养
租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任：
1，未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金x％的违约金。
2，未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金x％的违约金。
3，未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金x％的违约金。
4，其它违约行为。
甲方(签章)_________乙方(签章)_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
钢管租赁合同5
出租方：_________ (以下简称甲方)
承租方：_________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙方双方根据平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就建材物资的租赁达成如下协议：
一、甲方将楼层架管米,扣件________套(详《租赁材料收发明细表》),出租给乙方使用。
二、租赁时间从______年______月______日起至______年______月______日止，共租赁______年。
三、乙方收到甲方第一批租赁物资当日开始计算租金，以后按各批次收货当日计算租金。
四、租金价格标准为：_____钢管每米每天____________元;扣件每米每天____________元。从乙方收到甲方租赁物资的当日起计算租金，以甲乙双方签字的《租赁材料收发明细表》为准，租金按季度结算，税金由乙方承担，乙方每季度末向甲方支付一次租金，逾期甲方向乙方按日加收%的违约金。
五、未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁物资的原样和长度，乙方擅自改变物资的原样、长度或者由于乙方的原因导致租赁物资丢失和损坏，在租赁期满乙方退还甲方材料时，达不到甲方交与乙方时的原样、长度、质量，乙方则必须赔偿甲方损失。
六、上下车费和运输费用。甲、乙双方各承担%。
七、租用时请甲、乙双方监尺记录，并检查材料质量，不符合质量和要求的`，乙方可以拒收，否则发生的一切后果由乙方负责。
八、乙方退还租赁材料时，若差租用材料，按本合同规定的赔偿价格赔偿，并在给付租金时一并付给甲方。
九、乙方退还完租赁材料给甲方，乙方在天内办清结算并向甲方付完全部租金。乙方如果未按约定期限支付租金给甲方，则视为违约。违约金按租金总金额的________%向甲方支付。
十、乙方委托材料收货人，乙方委托财务结算人甲方委托材料发货人，甲方委托财务结算人。
十一、其他约定事项：_____
十二、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
十三、如因本合同发生争议，经协商不能解决而发生诉讼，双方同意由甲方单位所在当地法院解决。
十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均有同等法律效力。甲、乙双方必须严格遵守，违约按照《民法典》的有关规定处理。
十五、本合同自甲、乙双方签字或盖章生效。
甲方(签章)：_____________乙方(签章)：_____________
法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_____委托代理人(签字)：_________
电话：_____________________电话：____________________
钢管租赁合同6
租赁合同
出租方(甲方)：南羊建筑公司第20处 承租方(乙方)： 负责人： 身份证号码： 电话： 电话： 地址：宜良县安石路边(学成饭店对面) 地址：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经过协商达成如下协议：
1、甲方出租井字吊、钢模、钢管、扣件等租赁物给乙方做工程使用，租赁物的原价格、租金单价详见表一，规格型号、数量、日期详见发料单。
2、租赁合同签订后，乙方向甲方支付押金人民币整 ，甲方为乙方办理提货手续。租赁期间，不得以押金抵作租金;租赁期满，乙方返回租赁物后，押金可以抵作租金。
3，在租赁期间，租金按每月收取，乙方应在10天内支付己使用租赁物的租金，若延期支付，每延期一天，按租金总额的2%承担违约金。甲方可解除租赁合同，收回物资。乙方承担甲方的所有损失。
4、乙方在清点租赁物时，应仔细检查，发现租赁物有质量问题在甲方开发料单前调换，开单签字以后实为验收合格。乙方在使用过程中致租赁物丢失、被盗、损坏时按表一所列租赁物原价赔偿，发生安全事故与甲方无关，责任由乙方自行承担。租金按每天计算，甲方提供发票。
5、乙方工程完工后，应将租赁物及时归还甲方。甲方根据发料单、收料单及租金单价等与乙方进行结算，乙方在结算之日后10天内将租金付清。若延期结算付款，每延期一天;每天按未支付租金的`2%，支付违约金。为方便承租方：身份证和有效证件均可用复印件。
6、若乙方故意拖延时间，和租赁到期后：不归还租赁物，不与甲方进行结算
甲方有权向法院起诉，租金计算到起诉之日，未归还的租赁物按原价赔偿。 7、乙方不得擅自将租赁物转租和分租、抵押绐笫三人。
8、本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商解决不成，任何一方均可向人民法院起诉。
9、本次租赁时限为
10、若在租赁期间，甲方需收回所租物资，则负责乙方所发生的，运输，下车费
用，退还押金及所支付租金的一半。 表一 租赁物原价格、每天租金单价表
备注：，发钢管时，请承租方仔细清点长度是否标准后签字。。 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。附件(发料单各一份)。
出租方 (甲方) ： 经办人： (盖章签字)
承租方(乙方)：承租人：(盖章签字)
合同签订日期： 年月日
钢管租赁合同7
承租方: （以下简称甲方）
出租方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方权利和义务，经双方当事人协商同意，签订本合同并严格履行遵守。
一、租赁财产名称：Ф48mm焊接定尺钢管，各种建筑扣件(钢管按250m/吨计算)及型钢。
二、租赁财产数量：钢管 吨，扣件 只。型钢 吨。
三、租赁价格，结算方式，交纳租赁费的时间和要求：
1、租赁价格：钢管/米天，扣件元/只天，型钢元/吨天(非含税价)。
2、结算方式：按出租方仓库发(收)货物单为准，自提货日起至归还之日止。如承租方延长合同租赁期限，租赁价格按(同期)金华市建设工程造价信息调整。承租方的月租赁用的支付方式为(现金或转帐)，如果现金支付的，出租方开具专用的收据为准，如果转帐方式的必须按转入东阳市农业银行，账号6228410380288160410的为准，否则一概不认可支付租赁费(在租赁期内按日历天数逐日计租，每月底结算一次租赁费)。
3、每百米钢管必须配60只扣件，如不足按此比例计算。
四、租赁期限：自 年 月 日至工程结束为租赁期限。
五、租赁财产的支付：
1、交时间：自签订合同生效之日起。
2、交付地点：东阳市藕荷塘场地。
3、交付方式：装卸车、运输等一切费用均由承租方自负。
4、租赁财产交付时，承租方必须交纳无息押金。钢管/吨, 扣件/只,
六、租赁财产的使用：承租方在租赁期间，对租赁财产享有完全的使用权，但承租方不得将租赁财产擅自租结第三或他人使用。
七、租赁期间的有关责任：承租方对租用的材料应妥善保管、合理使用，因设置、保管使用时致使第三者遭受损害时，应负全部责任。在合同履行期间，丢失和毁损风险由承租方承担。
八、承租方违约责任：
1、逾期不退租赁物或逾期不交租金的.，除补交租金及同期银行货款利息外，还应偿付违约金，违约金每日按所欠总租费的3%收取。
2质量标准：钢管扣件必须符合国家标准，经检测合格后方可使用。
3、由于承租方使用、保管不当，造成租赁财产损坏、丢失的负责赔偿
1、当事人双方协商同意，并且不因此损害国家、集体及社会公共利益。
2、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同。
3、变更或解除合同而使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
4、当事人一方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担履行合同的义务和享受应有的权利。
5、变更或解除合同的通知或协议应采用书面的形式，在变更或解除合同未达成前原合同依然有效。
6、合同订立后，不得因承办人或法定代表人的变动而变更或解除。
十、仲裁条款：若发生合同纠纷，可向东阳市人民法院申诉判决。
十三、本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同履行结束自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢管租赁合同8
承租方： (以下简称甲方) 出租方： (以下简称乙方)
因甲方建设工程施工需要,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，为明确租赁双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，就建筑施工钢管扣件租赁事宜，签订本合同，双方共同遵守。
一、租赁内容及单价：
二、所租用材料质量要求：
向甲方提供合格的脚手工具，材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-20xx )中对构配件的要求，并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责，由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。
三、乙方负责送货到甲方工地，运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话 。
四、甲方负责退货时装卸及运费费用。
五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件，直至该项目完成为止。
六、所租材料如有丢失，甲方应做出赔偿，所赔偿材料的`价格，双方根据市场价的6折计算，如甲方自行购买赔偿乙方时，乙方不得以任何理由拒绝。
七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。
八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费，可以修复的乙方均应收回，钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲，由乙方负责修理或调直，甲方不承担此项费用。甲方退货时，将物资在乙方租赁站点清，双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。
九、结算、付款方式：
(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准，单价以本合同为准。(注：一律要求用支票等票据形式支付，杜绝直接用现金交易行为)
(2)付款：开始送货两个月后付至实际发生租赁费的5 0%;此后，每月付当月租赁费的5 0%;直至全部退货后，五个月内付清。
十、违约责任：
如果乙方违约，未能履行本合同所规定的其应当履行的义务(如未能按时或按质或按量提供租赁物品时但不限于此几种情形)时，其应当承担合同暂定价的万分之三/日的违约金;如果甲方违约，未能及时支付租赁费用的，其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。
十一、其他约定：
1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。
2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度，甲方有权终止合同，所发生租赁费按 75% 结算，同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。
3、春节报停不计取租赁费，报停时间经双方协商为20日。
4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量，并办理相关手续。
5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档：乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份，有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书(均需盖章)。
十二、解决本合同纠纷的方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。 十三、本合同经双方签字或盖章后生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
签字： 签字：
日期： 日期：
钢管租赁合同9
承租方：____________（甲方）
出租方：____________（乙方）
担保方：____________（丙方）
第一条：租赁物品种、数量、租价及价值：
第二条：租赁期限。租________年____月____日至________年____月____日。
第三条：押金。转帐支票____________元。
第四条：提货方式。签订合同的同时，甲方应按时到乙方验收提货（甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收）。钢管、扣件根据数量搭配发货（钢管每________米搭配扣件________只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管，此钢管租价递增50%）。甲方如需要乙方代办装车及运输，费用由甲方承担，装车费（________元/吨），运费________元/吨（不足30吨算30吨）。
第五条：归还物资。甲方归还时，须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装，费用甲方承担。乙方卸车，卸车费（8元/吨）由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还。扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收，但可作暂存，乙方免收保管费，甲方的暂存物资不向乙方收取租费，凭暂存单退回物资。
第六条：以下修理费，材料费由甲方承担：
1、钢管修理费用________元/米按归还的总米数计算；钢管弯曲____元/根；钢管切割（电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头）____元/刀；
2、扣件加工上油________元/只，袋________元/只；
3、扣件扭曲变形，断开裂缝作报废处理，按贰只折一只归还数；
4、切断钢管应赔偿，切断费接管费________元/根由甲方承担（结算方法：在物资归还结束时，一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算）。
第七条：租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条：付款方式：租金及装、卸、运、修理、材料等费，甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条：违约责任。乙方：未按数量提供租赁物资，除按规定如数补齐外，应偿付违约期租金________%的.违约金；甲方：不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的________%计算违约金。
第十条：租赁期限届满，甲方仍要求发料或继续使用租赁物，原租赁合同继续有效，但租价递增________%，租赁期限为不定期。
第十一条：变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方，应正式通知甲方，新的所有权即为本合同的乙方，甲方不得将租赁物转租。
第十二条：本合同争议解决方式：首先双方友好协商解决，如协商解决不成，事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
第十三条：丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲方：________________乙方：________________丙方：____________________
委托代理人：________委托代理人：____________委托代理人：____________
电话：________________电话：____________________电话：________________
________年_______月____日_____年____月_______日________年____月_______日
钢管租赁合同10
原告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________
被告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________
被告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________
诉讼请求
一、要求判令解除原、被告之间签订的《______市房屋租赁合同》;
二、要求判令两被告返还租用房屋;
三、要求判令两被告支付房屋租金人民币__________________元;
四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币____________元(按每天所欠租金的3‰暂计至起诉之日，实际要求计算至被告履行之日);
五、要求判令两被告支付房屋使用费人民币____________元(暂计至____________年______月______日，实际要求计算至被告返还房屋之日);
六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用(暂计)人民币__________________元(实际要求计算至被告返还所占用房屋之日);
七、要求判令两被告支付物业管理费人民币____________元(______年______月至______月的.费用，实际要求计算至被告返还占用房屋之日);
八、本案诉讼费用由两被告承担。
事实与理由
______年______月______日，被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《____________市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于______区_________镇_________北路_________号、____________号和_________号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_____________、___________.该房屋的租期为______年______月______日至______年______月______日止，其中，______年______月______日至______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币____________元(__________________元整)，且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用，已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《______市房屋租赁合同》第______条第______款之规定，原告于______年______月______日发出《解除合同通知书》。
综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请。
此致
__________________人民法院
具状人：__________________
______年______月______日
钢管租赁合同11
出租方： （以下简称甲方）
承租方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规
定，甲、乙方双方根据平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就建材物资的租赁达成如下协议：
一、甲方将楼层架管 米，扣件 套（详《租赁材料收发明细表》），出租给乙方使用。
二、租赁时间从 年 月 日起至 年 月 日止，共租赁 年。
三、乙方收到甲方第一批租赁物资当日开始计算租金，以后按各批次收货当日计算租金。
四、租金价格标准为：钢管每米每天 元；扣件每个每天 元。从乙方收到甲方租赁物资的当日起计算租金，以甲乙双方签字的《租赁材料收发明细表》为准，租金按季度结算，税金由乙方承担，乙方每季度末向甲方支付一次租金，逾期甲方向乙方按日加收1%的`违约金。
五、未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁物资的原样和长度，乙方擅自改变物资的原样、长度或者由于乙方的原因导致租赁物资丢失和损坏，在租赁期满乙方退还甲方材料时，达不到甲方交与乙方时的原样、长度、质量，乙方则必须赔偿甲方损失。
六、上下车费和运输费用。甲、乙双方各承担50%.
七、租用时请甲、乙双方监尺记录，并检查材料质量，不符合质量和要求的，乙方可以拒收，否则发生的一切后果由乙方负责。
八、乙方退还租赁材料时，若差租用材料，按本合同规定的赔偿价格赔偿，并在给付租金时一并付给甲方。
九、乙方退还完租赁材料给甲方，乙方在30天内办清结算并
向甲方付完全部租金。乙方如果未按约定期限支付租金给甲方，则视为违约。违约金按租金总金额的1%向甲方支付。
十、乙方委托材料收货人 ，乙方委托财务结算人 ，甲方委托材料发货人 ，甲方委托财务结算人 .
十一、其他约定事项：
十二、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补
充协议与本合同有同等法律效力。
十三、如因本合同发生争议，经协商不能解决而发生诉讼，
双方同意由甲方单位所在当地法院解决。
十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均有同等法
律效力。甲、乙双方必须严格遵守，违约按照《合同法》的有关规定处理。
十五、本合同自甲、乙双方签字或盖章生效。
甲方（签章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
乙方（签章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
签订日期： 年 月 日
钢管租赁合同12
出租单位：(以下简称：甲方)
租用单位：(以下简称：乙方)
乙方承接施工的工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。
1、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
1.4工程工期：
1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。
1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超
2、周转材料的规格、数量、租用价格
2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)
3、材料的进场时间及结算期限
3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的`数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。
3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。
4.甲、乙双方的工作及责任
4.1甲方工作及责任
4.1.1甲方委托代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
4.1.2按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。
4.1.3保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。
4.1.4甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材
4.1.5乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。
4.1.6乙方自己搭设板房(甲方指定位置)。
4.2乙方工作及责任
4.2.1负责保证乙方材料进场道路额畅通。
4.2.2乙方委托为履行本合同全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
4.2.3提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。
4.2.4负责教育工人不得乱裁钢管及砸坏扣件。如工人有意损坏材料，乙方可要求工人所属分供方单位按市场价赔偿，木工所用材料有木工归堆至乙方车能到的地方装车。
5.租金结算及付款方法
5.1本工程的租赁费用以项目的建筑面积/m2(不含税)包干;甲方负责派安保人员在施工现场进行安保工作，在施工期间或材料退场前的缺少和损坏都由甲方自行承担。
5.2本工程的租赁费甲方垫资到地上三层结构封顶，每月25日甲、乙双方预结一次，作为付款的依据，乙方每月5日经公司审核后支付当月结算款额的60%，付款宽限度为15天。主体封顶后付到85%。
5.3合同总价：按照陕西省定额的建筑面积计算规则进行计算建筑面积;外墙保温材料和二次结构不得计算建筑面积。
5.4材料退场后，甲方一周内通知乙方办理结算手续，在材料退场后6个月内向甲方支付剩余的租赁费用。
5 . 5甲方提供租赁单位名称：开户行：帐号：
6、其他约定
6.1在执行本合同时若发生争议，应相互协商解决，协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。
6.2未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同样效力。
6.4本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲、乙双方盖章签字后生效，工程完工款清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢管租赁合同13
出租方:(以下简称甲方)
承租人:(以下简称乙方)
甲方因乙方承担的建设工程需要，愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律的规定，结合木材厂土地改造工程的实际情况，遵循平等、自给、公平、诚实守信的原则，双方一致同意达成如下协议条款，供双方遵守和执行。
1、项目概述
1.1项目名称:
1.2项目现场:
1.3建筑面积:
1.4工期:确保满足工程进度要求。
2.周转材料的规格、数量和租赁价格
3、材料进场时间和结算周期
3.1进场时间:乙方必须在电话或口头通知甲方后两天内进场。
3.2租赁期自材料进场之日起，自乙方电话或口头通知甲方材料报停之日起，自报停之日起至材料运至现场之日止的天数内，乙方不再支付租赁费。
4.双方的工作和责任
4.1甲方的工作和职责
4.1.1甲方委托行使本合同约定的权力和履行本合同约定的职责。
4.1.2根据乙方需要，在接到乙方电话或口头通知后两天内组织材料进场。材料的进场时间不得以任何理由拖延。如果材料不能及时进入现场，甲方将承担乙方的一切损失..
4.1.3确保进场材料的规格和数量能够满足乙方的需要，确保进场材料的`良好性能。
4.1.4负责材料进场的运输费用和材料出场的指定堆放点。
4.1.5材料进场后，负责在乙方指定的地点卸货和堆放，费用由乙方承担。
4.2乙方的工作和责任
4.2.1乙方委托行使本合同约定的权力和履行本合同约定的职责。
4.2.2提前两天通过电话或口头向甲方汇报材料动员计划。
4.2.3负责出口物料的运输(仅限市区)。
4.2.4负责保管签收的材料，如有遗失或损坏，退回材料时按价格赔偿。
5.租金结算和支付方式
5.1在材料进场前，乙方不得向甲方支付预付款或押金。
5.2每月25日，甲乙双方进行一次预结算，作为付款依据，乙方每月支付当月结算金额的30%，付款期限为15天。
5.3合同总价:暂定合同总价为人民币二十万元。
5.4材料退场后，乙方应在一周内通知甲方办理结算手续，并在材料退场后12个月内向甲方支付剩余租金。
6.其他协议
6.1租赁期内，乙方的债权债务与甲方的材料无关。
6.2因执行本合同发生的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，提交南通市港闸区法院仲裁。
6.3本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
6.4本合同一式四份，甲乙双方各持两份，经双方盖章签字后生效，工程竣工付款结清后自动失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
签名:签名:
日期:日期:
钢管租赁合同14
出租单位：（以下简称：甲方）
租用单位：（以下简称：乙方）
乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，并结合木材厂地块改造工程的实际情况，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。
1、工程概况
1．1工程名称：
1．2工程地点：
1．3建筑面积：
1．4工程工期：确保达到工程进度计划的要求。
2、周转材料的规格、数量、租用价格
3、材料的进场时间及结算期限
3．1进场时间：乙方电话或口头通知甲方后两天内必须进场。
3．2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。
4．甲、乙双方的工作及责任
4．1甲方工作及责任
4.1.1甲方委托行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
4.1.2按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。
4.1.3保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。
4.1.4负责材料的进场运输费用，及材料出场的指定堆放点。
4.1.5负责材料进场后在乙方指定地点的卸车和上码堆放并承担其费用。
4．2乙方工作及责任
4.2.1乙方委托行使合同约定的权力，履行合同约定的`职责。
4.2.2提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。
4.2.3负责材料退场的运输（限市区范围）。
4.2.4对以签收材料负责保管工作，如发生丢失或损坏在退还材料时按价赔偿。
5．租金结算及付款方法
5．1材料进场前，乙方不向甲方支付预付款或押金。
5．2每月25日，甲、乙双方预结一次，作为付款的依据，乙方每月支付当月结算款额的30%，付款宽限度为15天。
5．3合同总价：暂定合同总价为：贰拾万人民币。
5．4材料退场后，乙方一周内通知甲方办理结算手续，在材料退场后12个月内向甲方支付剩余的租赁费用。
6、其他约定
6．1租赁期内，乙方的债权、债务与甲方的材料无关。
6．2在执行本合同时若发生争议，应相互协商解决，协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。
6．3未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同样效力。
6．4本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲、乙双方盖章签字后生效，工程完工款清后自行失效。
（以下无正文）
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签字： 签字：
日期： 日期：
钢管租赁合同15
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信原则，经友好协商，就乙方承租甲方门面房事宜，达成如下协议：
第一条 门面房的位置、面积、装修设施情况：
1、甲方出租给乙方的门面房位于瑞丰商博城，门面编号： ＿＿ ，面积为：＿＿。
2、该门面房现有装修及设施装修设备有：———
———————
第二条 租赁期限、用途：
1、本合同租赁期限为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方正式交付门面房于乙方使用的时间是 年 月 日。
2、租期届满，乙方如需续租，应在租赁期届满 个月之前向甲方提出书面申请，经甲方同意后，重新签订租赁合同。同等条件下，乙方享有优先承租权。
3、本门面房租赁用途：＿＿。
第三条 合同押金、租金、租赁期相关费用及税金：
1、合同生效以后，乙方向甲方交付押金 元。合同期届满，如乙方没有申请续租，甲方应于合同届满之日起＿＿＿日内退还乙方全部押金。
2、乙方应按月交纳租金，租金为：＿＿＿元/月，标准是：＿＿＿＿＿＿＿＿。
3、乙方须对自己的经营行为负责，依法按时交纳应由其负担的各项税费；
第四条 房屋维修及改造：
1、甲方承担租赁物的`维修义务。租赁期内，甲方主动提出维修的，须提前 ＿＿＿日书面通知乙方，乙方应积极配合。
2、乙方应合理使用租赁物，因使用不当造成甲方损坏的，乙方须承担赔偿责任。
3、乙方对租赁物进行改造需经甲方书面同意，改造费用由乙方自行承担。未经同意擅自改造的，如造成甲方损失，乙方应负赔偿责任。
第五条 房屋的转让与转租：
1、租赁期间，甲方有权依照法定程序转让该租赁物；甲方出售房屋，须在 个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。
2、经甲方同意，乙方可将租赁物转租第三人。有关转租的条件及程序事宜由甲乙双方另行协商。
第六条 双方保证条款：
1、甲方保证本合同设施及有关照明、供水、消防等公用设备的正常使用安全。
2、乙方应保证自己具有合法的经营资格，不得无证经营、违法经营。
3、乙方保证在商场内不安排厨房、不破坏商场内的一切设施设备。
第七条 合同解除：
1、有下列情形之一的，甲、乙任意一方可以解除本合同：
（1）法定的不可抗力致合同无法继续履行的。
（2）政府统一规划或自然灾害致合同无法继续履行的。
（3）一方被吊销营业执照或责令关闭的。
（4）任意一方根本违约，致使合同目的不能实现的。
2、有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但需书面通知乙方：
（1）乙方恶意拖欠或不支付到期租金的。
（2）乙方利用租赁物进行非法活动的。
（3）乙方未经甲方同意擅自转租的。
3、有下列情形之一，乙方可以解除本合同，但需书面通知甲方：
（1）甲方没有按合同约定提供相应设施设备或提供的设施设备不能满足乙方经营的正常使用需要的。
（2）甲方其他违约行为致使合同目的不能实现或使合同无法继续履行的。
第八条 违约责任：
违反本合同内容，应承担违约金：＿＿＿＿＿元，如造成对方损失的，还应承担相应的赔偿责任。
第九条 争议解决：
本合同未尽事宜，由双方另行协商确定，协议内容作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。因履行本合同产生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的，向人民法院起诉。
本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
签字日期 ： 签字日期：
【钢管租赁合同】相关文章：
钢管租赁合同10-30
钢管租赁合同15篇11-21
钢管租赁合同范本01-19
钢管脚手架合同12-19
钢管脚手架承包合同12-16
租赁的合同11-08
空调租赁合同10-23
电梯租赁合同10-23
猪场租赁合同10-24
钢琴租赁合同10-24