【热门】广告合同范文集锦七篇
随着法律知识的普及，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的广告合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
广告合同 篇1
甲方：有限公司
乙方：有限公司
为了充分进行企业及项目形象宣传，开展商务活动，甲方委托乙方在其拥有和经营的《某杂志》上进行广告及信息发布。双方本着公平友好的原则，签订本信息发布协议(以下简称“本协议”)：
一、甲方责任
1、甲方应对其所提供资料之内容的真实性和公正性负全部责任。甲方不得利用乙方宣传有关色情邪教、政治敏感问题等内容，不得泄露国家机密，不得含有国家禁止公开出版的内容，不得侵犯他人著作权、肖像权、名誉权、表演权及专有出版权;
2、甲方应按本协议规定，及时付清费用，以便于乙方及时的发布。
3、甲方应及时配合乙方进行广告及页面的设计、制作、审核以便乙方信息的`及时发布;
二、乙方责任
1、乙方应按本协议规定，在规定时间内保质保量及时完成甲方杂志上的广告发布工作;
2、乙方未经甲方许可不得擅自更改杂志广告发布的内容、形式、位置和时间;
3、广告排版完成后，甲方可提出修改意见，但甲方必须在发布前3天对最终稿给予发布确认。
三、广告发布的内容、形式、位置、时间、费用及付款方式
1、杂志广告信息发布的内容：
2
4、设计费用：乙方为甲方设计广告画面，设计费用1P为3000元，设计费一共合计为：人民币(大写)圆整，即(小写)￥。
5、广告费用：广告发布价值总计：人民币(大写)
6、付款方式：于合同签订之日起十日内支付50%，即人民币即即人民币(大写)万圆整，即(小写)￥0,000。
7、乙方进账账户：
户名：
开户行：
账户：
四、商业保密条款
1、甲方对于从乙方获得或履行本协议所获悉的乙方商业机密，无论于口头或书面，除甲方为履行本协议而有必要知道外，负有保密义务，甲方不得泄露、交付或以其它方法提供于任何第三人。
2、乙方在未得到甲方允许的情况下，不得将甲方所提供资料公布在任何媒体上或公开给第三方。
五、违约处理
1、在协议有效期内，因不可抗力造成一方不能履行协议规定的责任和义务，不视为违约(系指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故);但甲、乙双方应按实际的信息发布时间计算服务金额，多退少补;
2、如甲方没有按时支付费用，乙方有权追究甲方相应法律责任;
3、违反商业保密条款，权益受到损害的一方有权向对方要求相应的补偿或赔偿。
4、在合同有效期内甲方如有终止合同行为，应赔偿乙方合同总金额的150%。
5、甲方拥有广告刊登时间的安排权，但不得与乙方已安排的广告位排期有冲突，并保证全年总金额不低于合同总金额。
六、一般条款
1、本协议自签订之日起有效。本协议为甲乙双方之间完整协议，取代甲乙双方于签定本协议前所定的任何约定与协议。对本协议的任何修正、更改或增删，经双方授权代表签署确认后方可发生效力;
2、本协议之成立、生效、解释及履行，均以中华人民共和国之相关法律为准则。若当事人双方就本协议条款、违约引发的争议或请求，应以平等友好的方式解决;
3、本协议一式贰份，双方各持壹份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：
广告合同 篇2
甲方：深圳南山医院
乙方：____市亮彩广告有限公司
合同编号：C880068 签订时间：
遵照《中华人民共和国合同法》规定，经甲乙双方友好协商，双方为明确责任，签订本合同。
第一条、概况
1、工程名称：协和深圳医院、华中科技大学、南山医院G、
2、工程地点：南山医院
3、工程内容：楼体标识发光字（具体项目、规格、材料工艺及价格明细附表）
第二条、工程总价款
总价款人民币：壹拾万元整（： 100000、00元）。
第三条、价款支付（按工程进度付款）
1、签订合同时，甲方向乙方预付订金（工程款30%），即人民币：叁万元整 （：30000、00元）。
2、材料进场，人员现场开工时，甲方向乙方支付部分材料费（工程款40%），即人民币：肆万元整（：40000、00元）。
3、工程完工并通过验收后，甲方一次性向乙方付清余款（工程款30%），即人民币：叁万元整（：30000、00元）。
第四条、质量保证
1、乙方务必严把质量关，按照附表各项目的具体材料及工艺要求，经由甲方签字确认的制作方案进行制作、安装。
2、乙方保证工程质量，在通过验收后的两年期内出现故障或问题由乙方安排维修。
3、在质保期后出现故障或问题，乙方有义务安排维修，仅收取材料及人工费用。
第五条、工期安排
1、乙方收到甲方支付的预付款后，则开始制作及相关材料准备。制作期为十个日历日，现场施工期五个日历日。
2、如因不可抗力事件而影响本合同履行时，导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍付有采取一切必要措施从速完工的责任。因发生灾害所产生的费用，甲、乙双方另行协商解决。
第六条、违约责任
1、除人力不可抗拒事故及本合同约定可以终止合同的情况外，若甲方单方废除合同，需向乙方支付本合同总金额15%的'违约金。若经甲乙双方认可，乙方已经制作或开工，在甲方单方废除合同的情况下，甲方应赔偿乙方已进行工作的所有费用。
2、除人力不可抗拒事故及本合同约定可以终止合同的情况外，若乙方单方废除合同，需退回甲方已支付的款项，并向甲方支付本合同总金额15%的违约金。
因乙方品质问题导致工程无法通过验收，甲方有权终止合同，乙方需退回甲方已支付的款项，并向甲方支付本合同总金额15%的违约金。
3、如乙方不能按时提供制作服务，除人力不可抗拒事故和非乙方责任外，乙方应付给甲方每星期按当时合同总金额余额的0、5%计算的罚款，不足一星期的延误日数按一星期计算。此项罚款总额不得超过合同总金额余额的10%，由甲方在付款时扣除。
4、甲方若由于除人力不可抗拒事故外，不能按合同规定的时间支付合同款项时，应向乙方支付迟交罚款，每星期按应付未付部分金额的0、5%计算，不足一星期的迟交日数按一星期计算。此项罚款总额不得超过迟交金额的10%。因甲方未按合同规定时间支付合同款项，造成工期拖延，由甲方负全责，乙方不负任何责任。
5、发生下列情况之一时，甲乙双方需协商签定补充合同。
1）应甲方的要求（非工程质量上）的变更项目。
2）本合同的报价未包含的其它项目。
第七条、仲裁
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，则应提交合同履行地仲裁机构工商行政管理局。对仲裁不服可向当地人民法院提出诉讼。
第八条、施工安全
乙方高空施工，采用高空吊绳安装，配备专业的高空作业人员（持有高空施工上岗证），施工期间发生的安全问题由乙方负责；招牌的正常使用期________年内发生的掉落等产生的安全问题由乙方负责。
第九条、合同附件
1、甲方确认签字的制作报价清单。
2、甲方确认签字的制作施工图纸。
第十条、合同生效及其他
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章即生效。
2、本合同执行过程中，所有附件及补充协议经甲乙双方协商签订，自签字盖章之日起生效，属本合同的组成部分。
3、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
乙方：
广告合同 篇3
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
甲乙双方依据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，在公平、平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对项目进行公关活动策划、执行等事宜，达成一致意见。为明确双方权利、义务关系，特签订合同如下，以资信守。
作为战略协议合作伙伴，乙方保证以专业的工作要求、诚恳的做事态度与甲方长期合作，以表我方诚意签下此协议并表示与甲方合作所有公关活动（包括活动策划及执行）一律按签约活动合同总金额给予9折优惠（开票税除外），并分派独立小组专项负责甲方所有公关活动策划及执行，享受本公司VIP管家服务（一对一对接快速有效沟通，繁忙时给予VIP项目第一时间服务）。
一、总则
甲方授权乙方作为甲方公关代理，自年月日起为甲方提供公关服务，合同有效时间依照实际传播时间为准。
二、公关服务内容
（一）咨询策划
就整合营销传播问题，提供相关的市场咨询意见，并就具体的甲方需求进行策划服务。
（二）营销传播规划
乙方有义务协助甲方，每次公关活动是以对甲方的品牌提升、产品销售、市场活动等策划有价值的市场营销传播方案为主。
（三）日常传播计划
乙方将按照双方商定的条款实施公关活动与执行等计划，并根据需要向甲方提供公关传播建议。
三、甲方的义务
（一）根据甲方对公关活动工作的有关要求和建议，乙方需为甲方提供市场公关活动方案。而甲方有义务协助乙方保证活动顺利开展，而乙方需并执行活动保证活动顺利完成。
（二）如果乙方为提高活动品质和质量，活动内容及细节需要跟甲方相关沟通，甲方应给予配合。
（三）在本合同执行期间内，甲方不能授权任何其他公关或广告机构为甲方提供与本合同项目内容相同的`服务。
（四）根据本协议第五条之规定，向乙方支付公关服务费。
四、 乙方的义务
（一）委派具有丰富公关经验和专业知识的人员组成项目组，并根据甲方需求，在规定时间内据此协议提供各项服务；
（二）保证所提供的各项服务的质量和合法性；
五、日常公关服务费用及付费方式
（一）服务费：
1、根据每次活动具体情况而定
（二）付费方式：
协议执行期间，由于公关活动行业特殊性，需设计众多大型设备及资源或演艺明星等款项，所以每次活动款当次结清。乙方应于每次活动至少前___日前向甲方提交本次活动报价及款项明细，甲方在收到上述文件后___个日内（最迟活动开始前一天）向乙方支付70% 公关服务费用，尾款于当次活动结束当日，最迟活动结束后次日结算。
六、 保密条款
（一）甲方承诺，对乙方提供的一切资料、信息履行保密义务，未经乙方同意，不向任何第三方泄露，否则由违约方承担相应的经济法律责任。
（二）乙方承诺，对甲方提供的一切资料及其它商业秘密和乙方为甲方制作的战略方案、传播方案等所有服务项目履行保密义务，未经甲方同意不向任何第三方泄露，否则由违约方承担相应的经济法律责任。
七、 不可抗力条款
由于无法预见的不可抗力事件，例如战争、地震、罢工、动乱或司法、政府限制等超出各方合理控制范围的突发事件的发生，导致任何一方不能执行本合同中的部分或全部义务时，应及时通知对方，对方可根据实际情况部分或全部免除其应承担的违约责任。
九、 违约条款
（一）应按时支付服务费用，甲方如逾期付款，则每逾期支付1天，向乙方支付该次合同签约总金额的1 %为逾期违约金。
（二）在合作期间内，如乙方的工作质量不能满足甲方的合理要求，未能每次单体活动单独合约要求执行完成工作，视为乙方违约。甲方有权按该次活动签约总金额10﹪向乙方收取违约金，此笔款项甲方有权直接在甲方应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿，同时甲方有权单方解除本合同。
十、解决争议的办法
本合同履行过程中发生的与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、 附则
（一）本合同未尽事宜及修改，由双方友好协商，以签署补充协议的方式确定。
（二）本合同一式两 份，由甲乙双方各执__壹_份，均具有同等法律效力，在甲乙双方授权代表签字并盖章之日起生效。
（三）其他约定：。
（四）本合同自年月日起开始执行，合同有效时间依照实际传播时间为准。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
电 话： 电 话：
授权代表签字：授权代表签字：
（单位盖章） （单位盖章）
签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日
广告合同 篇4
广告客户或代理单位名称（以下简称甲方）：________________________
广告发布单位名称（以下简称乙方）：______________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》和国务院《广告管理条例》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、 甲方委托乙方于______年______月期间发布____________广告。
二、广告发布媒介为《__________________》期刊。
三、广告规格为大____________开本；广告采用甲方提供样稿。广告内容和表现形式应符合法律、法规的要求。未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿。
四、乙方有权审查广告内容和表现形式。对不符合法律、法规的'广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改。甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。
五、广告样稿为合同附件，与本合同一并保存。
六、广告单价___________，刊出次数___________次，共计____________元，扣除优惠应付____________元。
七、甲方应在______年______月______日前将广告发布费一次付给乙方。
八、根据税务法，广告合同双方均须按广告费的______‰购印花税票。
九、违约责任按有关规定处理；合同纠纷解决方式： 协商或仲裁。
十、其他：本合同一式两份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份。
十一、广告的编排方式和发布时间表
广告编排方式（发布总条、次，时段，版面等）
大16开本
彩色全版次设计尺寸29.1×21.6
月份
123456789101112
甲方：_________________________
单位名称：（章）_______________
单位地址：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
邮政编码：_____________________
传真：_________________________
开户银行：_____________________
帐号：_________________________
广告发布单位：_________________乙方：_________________________
单位名称：（章）_______________
单位地址：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
邮政编码：_____________________
传真：_________________________
开户银行：_____________________
户名：_________________________
帐号：_________________________
签订日期：_____年____月____日
注：广告发布时间表内，打“√”表示该公司所做广告月份。
广告合同 篇5
原告：
地址： 负责人： 电话：
被告：
注册地址：
营业执照注册号： 法人代表：办公地址： 邮编：438300
联系电话：
诉讼请求：
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元（其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00）；
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元；
3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元；
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由：
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付
广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的.合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续（A2126）。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
申诉人：
20xx-6-6
附件：
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据
广告合同 篇6
1、广告内容：________
2、广告规格：________
3、刊登位置：________
4、色彩要求：________
5、刊登日期：________
6、刊登期数：________
7、刊登费：__________
8、合计金额： 人民币（大写）____万____仟____佰____拾____元
9、刊户提供稿件数：__________
10、刊户提供有关批件：__________
11、其他说明：__________
注：
1、刊登广告其内容必须符合广告法的要求，并提供相关证明和批件。
2、先付款，后刊登。甲方根据来款先后安排版面，指定位置加收____%
3、特别提醒：业务员不得接受现金，广告款请直接汇至本公司帐户上。
4、汇款后，请将回单与合同及时传真给甲方。如有疑问，请致电：________查询。
甲方：__________ 乙方（刊户）：___________
地址：__________ ?地址：___________________
电话：__________ 传真： _________________
e-mail：________ 电话：___________________
法人代表：______ 法人代表：_______________
工行帐号：______ 公司执照或身份证号码：___
开户名：________
_____年___月__日
广告合同 篇7
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，仅供双方共同遵守：
一、项目概况
1、项目名称：
2、安装地点：
二、合同价款及付款方式
1、合同价款
甲方应支付给乙方的制作费用和安装费用总计：￥元(大写：整)。
2、付款方式、
1甲方于合同生效后上日内支付乙方合同总额%的款项，○即人民币元整，即大写：整。
2本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，○甲方支付给乙方合同总额的%，即人民币元整，大写：整，在安装完毕后7日内支付。
三、制作、安装方式及质量、安全要求
1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。
2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。
3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。
四、制作、安装工期
1、乙方应在年月日前制作安装完成。’
2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。
五、制作、安装的验收
乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在3日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方3日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返T达到合同约束的制作标准与安装要求。
六、双方权利和义务
1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。
2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的`一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。
4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电。
5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。
6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。
7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。
七、违约责任
l、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为元支付给乙方。
2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币元。
八、其他事项
1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。
2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
3、双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【广告合同】相关文章：
广告的合同10-10
广告施工合同04-18
广告车合同04-14
【推荐】广告的合同03-23
【热】广告的合同03-23
【荐】广告的合同03-26
广告承揽合同04-24
精品广告合同03-07
实用的广告合同03-04
实用广告合同03-05