当前位置:语文迷>实用文写作>合同范本> 工程合同

工程合同

时间:2023-08-27 10:11:08 合同范本 我要投稿

【精品】工程合同9篇

  随着法律知识的普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的工程合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【精品】工程合同9篇

工程合同 篇1

  甲方:-----有限公司

  乙方:------有限公司

  丙方:-------工程有限公司

  监理公司:-------监理中心有限公司

  乙方于 200--年 -- 月 -- 日与 -----有限公司(甲方更名前公司) 签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。

  一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

  二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

  三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的`资料,丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

  四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:

  1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

  2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

  五、工程款支付:

  1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。

  2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:

  2.1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

  2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。

  3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:

  3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

  3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

  4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

工程合同 篇2

  依据(中华人民共和国招标投标法)、(中华人民共和国合同法)及其它有关法律、法规、规章,__________(以下简称委托人)与__________(以下简称代理人)就__________(工程名称)__________的招标事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。

  一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况

  1.工程地点:_______________________________________________

  2.工程项目审批文件:_______________________________________

  3.资金来源:_______________________________________________

  4.工程规模:_______________________________________________

  5.总投资额:_______________________________________________

  二、委托代理范围

  1.委托代理招标内容(有委托的在□中打√,并说明具体内容,无委托的在□中打×):

  □勘察?

  □设计,具体包括:__________________________________________

  □施工,具体包括:__________________________________________

  □监理,具体包括:__________________________________________

  □设备,具体包括:__________________________________________

  □材料,具体包括:__________________________________________

  2.委托代理范围内单项合同估算价:

  3.委托代理的事项(有委托的在□中打√,无委托的在□中打×):

  □代拟发包方案;

  □发布招标公告(发出投标邀请书);

  □编制资格预审文件;

  □组织接收投标申请人报名;

  □审查潜在投标人资格,确定潜在投标人;

  □编制招标文件;

  □编制工程量清单;

  □编制工程标底;

  □组织现场踏勘和答疑;

  □组织开标、评标;

  □草拟工程合同;

  □编制招投标情况书面报告;

  □与发包有关的其它事宜:_______________________________

  三、委托人的权利

  1.委托人有权参与招投标的有关活动。

  2.委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

  3.委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

  4.委托人有权确定代理人的具体工作内容。

  5.如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认,委托人有权要求代理人纠正,直至中止合同。

  四、委托人的义务和责任

  1.委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续,使招标工作具备条件。

  2.委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等)。

  3.对代理人提出的书面要求,委托人应当在______日内做出书面答复,如因此造成的时间延长由委托人负责。

  4.在合同履行期间,委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的______作为委托人的'代表,配合代理人工作

  5.委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整,委托人应当书面提前______日通知代理人,以便调整相应的工作安排,如因此造成的时间延长由委托人负责。

  6.委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

  7.在法律规定的时限内签订工程合同,并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

  8.承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

  9.委托方及其工作人员,不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物;不得在代理人报销应由个人支付的费用。

  10.委托人应当完成的其它工作:

  五、代理人的权利

  1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

  2.依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内办理委托项目的招标工作。

  3.有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

  4.如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序,代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的,代理人有权单方面终止履行合同。

  5.除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字,中标通知书再加盖代理人公章外,自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

  六、代理人的义务和责任

  1.按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

  2.在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

  3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作。

  4.代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

  5.在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

  6.对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

  7.代理人成立招标代理项目组,并任命______为项目组组长,负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。

  8.因代理人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额(除去税金)。

  9.因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行,代理人不承担责任。

  10.代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。

  七、招标代理服务收费的计取

  1.根据国家现行取费政策,按照以下计算方法确定招标代理服务费金额:

  2.招标代理服务费的支付,采用以下______方式。

  (1)由委托人支付。

  (2)与投标人约定,由中标人支付。

  采用第(2)种方式支付招标代理服务费的,招标文件必须写明,并包含在投标报价中。

  3.支付招标代理服务费的时间:

  八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求

  1.代理工作开始时间:_____________________________________

  2.代理工作完成时间:_____________________________________

  非代理方原因造成的时间延误,结束时间相应延长;代理结束以完成时间为准。

  九、违约和争议的解决

  1.由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  2.由于违约造成第三方损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

  3.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

  4.委托人与代理人在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下______方式解决争议:

  (1)双方约定向______(工程所在地)仲裁委员会申请仲裁。

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  十、合同份数

  双方约定合同正本一式三份,双方各执一份,报招投标监督机构一份,副本______份,各执______份。

  补充条款:__________________________________________________

  委托人(公章):___________ 代理人(公章):___________

  法定代表人(签章):________法定代表人(签章):_______

  __________年______月______日??_________年______月______日

  地址:______________________地址:_____________________

  开户:______________________开户:_____________________

  帐号:______________________帐号:_____________________

  邮编:______________________邮编:_____________________

  电话:______________________电话:_____________________

  传真:______________________传真:_____________________

  e-mail:____________________e-mail:___________________

工程合同 篇3

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  经双方协商,甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理,明确甲、乙双方的权利和义务,兼顾国家、集体、个人三者利益,依照《合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致,订立本合同。

  一、承包工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程价款:

  4、付款方式:

  二、承包内容:

  三、承包方式:

  四、承包费用:

  1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(含人工费材料、管理费及税费等)的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费,税费由乙方据实承担。

  2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。

  3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。

  五、工期:

  本工程工期为______天(日历天),计划开工时间:______年______月______日,计划完工时间:______年______月______日。

  六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任:

  1、工程质量目标:必须严格按照施工图和设计变更通知单施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥,对工程质量全面负责,工程质量目标合格。若发生工程质量事故,由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。

  2、安全生产目标:强化本施工队伍的安全教育,严格按操作规程施工,乙方对本工程的安全全面负责,确保安全事故频率在______以下,无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。

  3、文明施工目标:乙方应按文明施工要求组织施工,服从项目部统一协调管理,对现场的文明作业全面负责。

  4、若因不服从现场管理或管理不善,造成不良影响,由乙方承担由其引起的'全部经济损失。

  七、甲方义务:

  1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续,费用由乙方承担。

  2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量,协调现场各项管理。

  3、负责技术指导,组织各类技术培训。

  4、工程完工时,及时组织人员验收;及时支付合同价款,不得无故拖延。

  八、乙方义务:

  1、全面履行承包合同的全部条款。

  2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。

  3、对本工程的质量,文明施工,安全生产负全面责任。

  4、工程技术资料必须与工程形象进度同步,工程竣工时,必须提供完整的技术资料和竣工图。

  5、不得拖欠劳务工资。

  九、违约责任:

  乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺,在施工中若发现其达不到要求,甲方有权终止合同,合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担,甲方不承担连带责任。

  十、解决争议

  因合同履行发生争议,双方可协商解决,协商不成的,均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。

  十一、其它:

  1、未尽事宜,另行协商。

  2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

  3、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等效力。

  甲方:

  住所:

  代表人:

  联系方式:

  签订地点:

  签订时间:______年______月______日

  乙方:

  住所:

  责任人:

  联系方式:

  签订地点:

  签订时间:______年______月______日

工程合同 篇4

  建设方: (以下简称甲方)

  施工方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、合理、诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就公司在城市干道及各生活区的户外终端设施安装工程达成一致,签订以下条款:

  一.安装价格:

  1.社区终端:

  2.主干道终端:

  3.整个承揽合同按每个终端的单价为结算价,该结算价包含:包工、包料、施工器械、运输、安装、相关税费。

  二.安装要求:

  1.施工期间,要求有安全警示和围栏等设置,确保施工安全,在安装结束后,方可撤出警示标志和围栏。

  2.社区终端在安装完成后要进行场地恢复和清理工作。

  3.主干道终端安装另包含电路的连接,要求电线采用国标2.5铜芯线,地下埋设部分必须套管处理。施工完成后,对于易于恢复的情况,乙方可自行恢复并清理场地,恢复难度较大的只负责清理场地。

  三.工程安装期限:

  由甲方分批提供终端,交付乙方后于一周内安装到位。

  四.甲方的`权利义务:

  1.甲方提供终端所需的电路来源,处理与安装有关的来自于第三方的协调工作。

  2.甲方有权对工程安装施工的全过程进行监督指导。

  3.甲方有权对施工过程中的质量问题和安全隐患,提出整改意见,乙方必须切实认真执行。

  五。乙方的权利义务:

  1.乙方保证按时保质的完成施工任务,若非发生不可抗力等意外事件,工期发生延误,必须向甲方承担违约责任,即每延误一天,缴纳1000元违约金。

  2.如在施工过程中出现的人身损害或财产损毁等一切意外事故,均由乙方承担。

  六.付款方式:

  甲方按完工批次结算(以十台为结算基础)支付给乙方,经甲方工程验收后付款。(乙方银行信息:)

  七.其它事项:

  如发生争议,双方可协商解决,遇不可调节的纠纷,可向当地法院提起诉讼。

  本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,合同履行期间,甲乙任何一方不得随意变更和解除合同。 甲方(盖章) 乙方(盖章)

  委托代理人: 委托代理人:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 日期:

工程合同 篇5

  甲方:山西煤炭运销集团鸿泰煤业有限公司

  乙方:山西煤炭运销集团保安煤业有限公司

  甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方对山西煤炭运销集团鸿泰煤业有限公司地质工程进行物探工作相关事宜,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议,由双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:鸿泰煤矿地质物探工程;

  2、施工地点:阳泉市郊区平坦镇中庄村;

  3、工程开竣工日期:20xx年xx 月xx 日至20xx年 xx月xx 日。

  二、工程价款及支付方式

  1、工程价款:

  工程量约米, 元/米,合同价款共计约人民币 元(大写:万元整),以上价格为含税价;最终价款按实际工程量进行结算。如有特殊要求另行收费,以双方签字验收单为准。

  2、付款方式:

  物探工作完成 米时,甲方付给乙方 万元,测井工作全部完成后十日内付清全部工程款,并提交正式测井成果。

  三、甲方责任

  1、按照合同约定的'时间及时向乙方支付工程款,并在工程全部完工后据实结算。

  2、甲方负责施工区内地方协调工作及外部关系,确保乙方测井工作顺利进行,涉及赔偿费用由甲方负责。

  3、在乙方到达现场前及时提供钻孔测井通知书及钻孔1:200简易柱状图。

  4、甲方应确保施测钻孔的孔内安全,如因施测钻孔孔内事故致使测井仪器损坏,甲方应向乙方赔偿由此而造成的经济损失。如因不可抗力原因发生事故时,协助乙方处理解决。

  四、乙方责任

  1、物探测井由乙方独立承担,其主要任务是划分岩性层、确定深、厚度,孔斜参数。

  2、乙方接到甲方测井通知后24小时内进入施工现场。并按甲方要求进行测井。

  3、施工中乙方应当根据相关规定做好安全措施,安全责任由乙方自负。

  4、乙方应当在单孔全部测井结束后12小时向甲方提供测斜及孔底位移成果表、煤层成果及质量评级表和岩性(大于1米)解释成果表。

  5、严格按照地质矿产行业标准《煤田地球物理测井规范》DZ/T0080-93施工.

  五、在测井过程中,视地质情况需要外加测井方法时,其测井费用也相应调整。

  六、本合同未尽事宜,双方协商解决;协商不成的,任何一方可向合同签署地人民法院起诉。

  七、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  代表签字: 代表签字:

工程合同 篇6

  发包人:____________________________________________

  承包人:____________________________________________

  维修养护工程名称:__________________________________

  依据《中华人民共和国合同法》,_________(以下简称发包人)与_________(以下简称承包人)就_________工程维修养护工作的有关事项,经双方协商一致,订立本合同,合同总金额为人民币(大写)_______________元。

  一、本合同的的.词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。

  二、本合同的组成文件及解释顺序为

  1.合同(包括补充合同和协议)

  2.中标通知书

  3.招标文件

  4.专用合同条款

  5.通用合同条款

  6.技术条款

  7.组成合同的其它文件。

  上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。

  三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作,并承担合同约定的全部义务和责任。

  四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定的全部义务和责任。

  五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

  六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。副本_______份,其中:发包人_______份,承包人_______份。

  发包人(公章):___________

  承包人(公章):___________

  法定代表人(签章):_______

  法定代表人(签章):_______

  委托代理人:_______________

  委托代理人:_______________

  电话:_____________________

  电话:_____________________

  传真:_____________________

  传真:_____________________

  地址:_____________________

  地址:_____________________

  邮政编码:_________________

  邮政编码:_________________

  开户银行:_________________

  开户银行:_________________

  帐号:_____________________

  帐号:_____________________

  _________年______月______日

  _________年______月______日

  签订地点:_________________

  签订地点:_________________

工程合同 篇7

  发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)

  承包方(全称): (以下简称乙方)

  为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

  上述内容及合同范围内装修工程

  二、质量保修期

  质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

  双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

  2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

  3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;

  4.装修工程为2年;

  5.室外的'上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

  三、质量保修责任

  1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

  2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

  3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

  四、质量保修金的支付

  本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;

  五、质量保修金的返还

  甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。

  六、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:

  本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年月日年月日

工程合同 篇8

  为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

  一、《示范文本》的组成

  《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

  (一)合同协议书

  《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

  (二)通用合同条款

  通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

  通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

  度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

  (三)专用合同条款

  专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的`特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

  1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;

  2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;

  3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

  二、《示范文本》的性质和适用范围

  《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

  建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201

  目录

  第一部分 合同协议书…………………………......................…...1

  一、工程概况 ...................................................................... ..….1

  二、合同工期 ............................................................................. 1

  三、质量标准 ............................................................................. 2

  四、签约合同价与合同价格形式 ............................................. 2

  五、项目经理 ............................................................................. 2

  六、合同文件构成 ..................................................................... 2

  七、承诺 ..................................................................................... 3

  八、词语含义 ............................................................................. 3

  九、签订时间 ............................................................................. 4

  十、签订地点 ............................................................................. 4

  十一、补充协议 ......................................................................... 4

  十二、合同生效 ......................................................................... 4

  十三、合同份数 ......................................................................... 4 第二部分 通用合同条款……………………......…...............…......6

  1. 一般约定 ................................................................................ 6

  1.1词语定义与解释 ............................................................... 6

  1.2语言文字 ......................................................................... 11

  1.3法律 ................................................................................. 11

  1.4 标准和规范 .................................................................... 12

  1.5 合同文件的优先顺序 .................................................... 12

  1.6图纸和承包人文件 ......................................................... 13

  1.7联络 ................................................................................. 14

  1.8严禁贿赂 ......................................................................... 15

  1.9化石、文物 ..................................................................... 15

  1.10交通运输 ....................................................................... 16

  1.11知识产权 ....................................................................... 18

  1.12保密 ............................................................................... 18

  1.13工程量清单错误的修正 ............................................... 19

  2. 发包人 .................................................................................... 19

  2.1 许可或批准 .................................................................... 19

  2.2 发包人代表 .................................................................... 20

  2.3 发包人人员 .................................................................... 20

  2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 .................... 20

  2.5 资金来源证明及支付担保 ............................................ 22

  2.6 支付合同价款 ................................................................ 22

  2.7 组织竣工验收 ................................................................ 22

  2.8 现场统一管理协议 ........................................................ 22

  3. 承包人 .................................................................................... 23

  3.1 承包人的一般义务 ........................................................ 23

  3.2 项目经理 ........................................................................ 24

  3.3 承包人人员 .................................................................... 26

工程合同 篇9

  合同编号:

  甲方:

  委托代理人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  乙方:

  委托代理人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  根据《民法典》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方经过协商,确认根据下列条款订立合同,以资共同遵照执行。

  一、材料名称、规格、数量、价格、交付时间:

  序号

  材料名称

  规格型号

  数量

  单价

  金额

  交货期

  备注

  合计人民币金额(大写):

  二、质量与技术标准和产品包装

  1、材料的质量:

  (1)乙方提供的产品必须符合______________标准要求,如甲方有特殊要求的,则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

  (2)在材料交货前的任何时间,甲方有权对材料进行出厂前检验,但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密,并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。

  2、产品包装:

  (1)有原厂包装的,按原厂包装标准;

  (2)没有原厂包装的,按卖方包装标准进行包装。

  三、收货事项

  1、本合同设备的到货日期为:合同生效起_______个工作日内。

  2、本合同实际支付金额为人民币(大写)_________。

  3、甲方给乙方的付款方式:()支票;()电汇;()银行汇票;()LC;()T/T。

  4、本合同经双方签订后正式生效,付款方式:_______。

  5、甲方未付齐货款全款(100%)之前,货物所有权归乙方所有。

  6、定金:_________

  四、包装、运输、交货、验收及异议的提出

  1、货物包装为制造商原包装。

  2、货物的运输和运输过程中的保险由_________方负责办理,费用由_______方承担。

  3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收,随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件,乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定,则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。

  4、甲方发现收到的货物与规定的不符,应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议,乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决,直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利,视为产品验收合格。

  五、免责条款

  1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟,等不可抗拒的`原因,导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的,免除相应的违约责任。

  2、受到上述免责事项影响的一方,应在_______天内通知另一方。

  3、如果受上述免责事项的影响,使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天,则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果,也可有双方协议采取其他补救措施。

  六、违约责任

  1、甲方逾期付款的,应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。

  2、乙方逾期交货的,应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。

  七、争议解决的方式

  本合同项下发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意交由合同签订地法院管辖,由败诉方承担律师费,交通费等相关合理费用。

  八、其他

  1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密,包括本合同文本,相关技术文件、相关数据,以及其他有关信息。

  2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方作出有法律效力的意思表示,应以书面形式作出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应_______个工作日内回函,否则视为无效。

  3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效,双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:(盖章)

  委托代理人:

  乙方:(盖章)

  委托代理人:

  签订地点:

  签订时间: