安装合同

时间：2025-02-07 11:46:39 合同范本我要投稿

安装合同（锦集6篇）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家整理的安装合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装合同（锦集6篇）

安装合同篇1

　　发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、承包内容：

　　二、合同总额及付款方式

　　1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。

　　2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。

　　3、付款方式

　　（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。

　　（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。

　　三、合同工期

　　1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

　　2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

　　四、甲乙双方工作甲方工作

　　1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。

　　2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。

　　3、按合同约定的'工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。

　　2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

　　3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。

　　5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　五、质量标准

　　1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

　　2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

　　3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

　　六、安全文明施工管理

　　1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。

　　2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。

　　3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担，与甲方无关。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　七、工程保修

　　1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。

　　2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。

　　八、违约责任

　　1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。

　　2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。

　　九、附则

　　1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。

　　3、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。

　　甲方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日

安装合同篇2

　　甲方：保定市大桥房地产开发有限公司

　　乙方：清苑县兴达电器设备厂

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将锦绣鑫城小区7# 楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：一、工程名称：锦绣鑫城小区7#楼配电箱的制作。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。

　　2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

　　三、合同价款：

　　1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥：132000元，大写：壹拾叁万贰仟元整；

　　2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

　　四、付款方式：

　　1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 15 %；

　　2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的 40 %；

　　3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 60 %；

　　4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 95 %；

　　5、剩余 5 %为质保金，待质保期满后付清余款。

　　五、材料品牌：

　　1、本工程采用元器件的品牌：浙江正泰电器。

　　六、技术要求及验收标准：

　　1、箱体半周长1米以内采用不小于1.2㎜的冷板，1米以上采用不小于1.5㎜的冷板，元件板不小于2㎜厚冷板。

　　2、箱体颜色为：浅驼色，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。

　　3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

　　4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

　　七、甲方义务

　　1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

　　2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

　　3、负责配电箱进场的检查、验收。

　　八、乙方义务：

　　1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。

　　2、供货到现场后，乙方同时把所有的.相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。

　　3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。

　　九、保修：

　　配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。

　　十一、附则：

　　1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》

　　2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：代表人：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　建设单位(甲方) 施工单位(乙方)

　　根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)

　　四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

　　五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。

　　六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。

　　七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。

　　八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

　　九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

　　甲方代表人签字：乙方代表人签字：

　　年月日

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方向甲方提供路灯和光纤线安装工程项目达成如下协议，订立本合约，并约定有关条款如下：

　　第一条：工程名称：总库路灯改造项目

　　第二条：工程地点：公司总库区

　　第三条：工程内容：

　　1、乙方在甲方需求之时间内，按照有关要求完成路灯设备的安装及相应调试，使甲方正常使用。

　　第四条：合约总价：人民币：整。（_______元）

　　1、如果工程数量有所增加，按合约工程报价单办理追加。

　　2、由于设计变更，经甲方确认后所发生的费用，按第八条执行。

　　3、本条款所涉及本合约工程数量之增加，工程设计之变更，必须是因应甲方之需求，或事先得到甲方之书面同意方可实施。

　　第五条：工程款支付、结算方式：

　　1、合同签定后，甲方支付合同款的30%，即人民币：_______），作为项目启动款；工程安装完毕，系统调试正常后，甲方支付合同价款的60%，即人民币：_______）。

　　2、剩余10%在工程完成验收合格后15天内付清计人民币：

　　3﹑付款方式：由甲方开立即期支票或以电汇方式汇款至乙方帐户，汇款费用由乙方承担。

　　单位名称：

　　开户行：

　　帐号：

　　上述款项乙方需持合法合规的发票，按甲方的付款流程向甲方请款；

　　4﹑迟付款罚则：如甲方未能按合约规定付款，乙方有权停止施工直至甲方付款为止，若因此对工程进度产生延误影响的责任，由甲方完全承担。

　　5﹑本工程依实际工程总数量订定工程总价，因此乙方不得要求任何物价指数增减而调整工程总价。

　　6﹑上述合约金额均为包工的总价，并含工程设计、安装、调试及1年保固的费用、相关税项。

　　第六条：工程期限

　　1、工程期限为20天。

　　开工日期20xx年11月16日至20xx年12月08日前完工。

　　2、因故延期：因变更设计计划、调整工序及增减工程数量，工程数量增减而须延迟开工日期或延长、缩短完工期限者，须于事先由双方同意。因天灾人祸及法令限制确非乙方人力所能挽回；甲方相关工程未能按时完成，影响进场施工；甲方未按合约规定拨付工程款项；经甲方确认后，工期应相应顺延，甲方依照实际情况给予确认。

　　第七条：工程变更：甲方对本工程有随时变更设计计划、调整工序及增加工程数量的权利，乙方不得异议。对于因甲方原因增加工程数量，双方参照本合约所订单价计算增加；但不得以新增项目价格未议妥而擅自停工；因甲方变更设计计划、调整工序及增加工程数量，乙方必须废弃已完成工程的一部分，由甲方参照本合约所订单价计付给乙方。

　　第八条：施工管理

　　1、乙方对于工程所在地法规或条例应一律遵守。

　　2、施工期间乙方应于工作地点设置警告标志或加防护设施，对于工地附近公私财产的安全均应由乙方预为防范。

　　4、凡遇不适宜工作的天时，乙方应遵照甲方的指示将工作全部或一部份暂停，并须设法保护已经完成的工作免使损坏。

　　5、本工程在未经正式验收交付甲方接管前，所有已做工程以及存于工地的机械材料概由乙方负责保管与保护，凡一切损坏皆由乙方完全负责。

　　6、施工时严格要求工程品质符合国家标准，并确保工程安全。

　　7、乙方在施工过程中若造成建筑物破损或因施工需要进行挖墙开洞等动作，乙方有修复责任。

　　8、本工程施工期间，乙方应及时清理工地及由本工程产生的废料、垃圾、鹰架、工具等，以确保工地安全。本工程完工时，乙方应在验收前清理工地所有废料、什物等。乙方在工程完工后，应及时将乙方留存于工地之施工设备、未用材料等全部撤离工地。

　　10、本工程施工期间，甲方应当配合乙方施工，提供食宿等便利条件，在施工期间乙方接受甲方的管理，不得对损害甲方已有之建筑及财产。

　　第九条：工程监督：甲方可派人员监督工程。

　　第十条：检查与验收：

　　1、检查和返工：乙方应认真按照国家标准、规范和设计要求以及甲方依据合约发出的指令施工，随时接受甲方的检查及检验并为检查及检验提供便利的条件。乙方应按照甲方的合理要求返工、修改并承担自身原因导致之返工及修改费用。

　　2、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方应于十日内完成试用与验收程序。如不合格，乙方应根据甲方合理修改意见进行工程与资料修正，并承担由自身原因造成的修改费用，并重新提报竣工报告，如甲方逾期超过十日仍未办理验收则视同验收合格。

　　第十一条：售后服务及保固责任：

　　1、质量保固范围为承包范围内施工图纸等技术资料；本工程的质量保固期为一年，质量保固期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、属于保固范围内的项目，在保固期内所发生的一切故障、损坏，只要不是因为甲方的故意、或基于法律所规定之不可抗力所造成的之状况，乙方在一个工作日内负责免费修护。保固范围内的项目，如因甲方故意、过失行为或天灾造成故障、损坏，乙方同意酌收甲方基本费用进行修护或。

　　3、保修期满，甲方可与乙方再次签署维护协议，乙方承诺每年维护费用不高于工程费用的10%。

　　第十二条：违约条款：

　　甲、乙其中一方违反合约之规定，致他方受有损害者，受损一方有权提出损害赔偿请求。但如违反合约规定是因为天灾人祸等人力所不能抗拒所致时，不在此限。

　　1、甲方责任：

　　①未能按合约的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　②工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的品质或其它问题由甲方承担责任。

　　③乙方验收通知书送达十个工作日内甲方不进行验收的.，视为验收合格。

　　2、乙方责任：

　　①因乙方原因造成该工程逾期交付的，处逾期罚款，罚金按日处该工程项目工程款的千分之一计算。

　　②由于工程品质造成甲方及其它第三人损失的，乙方需承担相应责任。

　　第十三条：纠纷及仲裁：

　　双方因本合约之效力、履行各自义务，任何相关事项生异议时，应本诸最大诚意，依公平原则协商解决。凡因本合约引起的或与本合约有关的任何争议，经协商不能解决，双方约定由当地人民法院管辖。

　　第十四条：合约附则：

　　1、本合约自双方盖章之日起生效。

　　2、本合约一式二份，双方各执一份。具有同等法律效力。

　　3、本合约如有附件的，为本合约的一部分，具有同等法律效力。

　　4、本合约签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，签订补充协议，作为本合约的补充合约，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　有限公司（签章）

　　委托代表人：委托代表人：

　　地址：地址：

　　年月日：

安装合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因公司业务需要，新添监控设备，经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款：

　　一、采购概况

　　1、采购名称：2、送货地点：

　　二、采购明细

　　现将具体设备名称、品牌型号，参数数量如下：

　　视频监控改造预算清单表

　　三、工程造价、付款方式

　　1.工程总金额(人民币)元(详见第

　　二项设备清单及单价表)

　　2.设备安装调试验收合格后，甲方合同款。

　　四、供货期限

　　供货期限为合同签订后十个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备安装调试，并能投入正常使用。

　　五、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意，不得随意更改施工方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　六、技术标准及质量保证：

　　1、布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

　　2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。七、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期 1 年。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素自然因素外)。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。八、约定事项

　　1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　2、合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的.设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过15天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。 2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品

　　质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方友好协商解决，若协商不成，直至提交甲方法院审理。

　　十二、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。

　　十三、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。