购销合同

时间：2025-04-22 02:33:34 合同范本我要投稿

购销合同（荐）

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的购销合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

购销合同（荐）

购销合同篇1

　　门窗销售合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民同和国合同法》及相关法规规定，为明确双方的利益、义务经双方协商一致签定就乙方向甲方供应门窗及安装合同，合同内容如下：

　　一、产品的名称、主要材料、规格型号、计量单位和数量：

　　（一）产品品牌：

　　（二）产品名称：门窗

　　（三）主要材料：

　　（三）产品单价：

　　（三）产品总价：

　　门窗材料：；门窗油漆：；

　　门窗颜色：同甲方提供给乙方料头为准；

　　；

　　窗五金：；

　　密封胶：；密封胶条：；

　　玻璃：；税金：。

　　（三）门窗规格型号：

　　门窗规格型号见附件《门窗窗型图》。甲方向乙方详细说明了设计意图，乙方对门窗分格及面积进行了核定。门窗样式按甲方签字确认图纸为准。

　　注：在合同执行过程中门窗樘数和面积如有变动，（对照附件设计图纸）最终核算按照洞口面积和樘数计算。

　　二、交货地点、运输方式及安装

　　1. 交货及验收地点：

　　2. 运输：

　　3. 安装：乙方负责安装

　　三、付款方式：

　　1、合同正式签署后甲方预付乙方合同总价款的30%计人民币元作为订金（大写）；门窗到货时甲方支付总价款的30%计人民币元（大写）；安装完毕甲方验收合格后甲方支付总价款的35%计人民币元（大写）；质保一年，付5% .

　　其它：

　　1. 货品乙方按照规定日期完成。

　　2. 任何承诺或协议都需要双方明确的书面确认，否则视为无效。

　　四、维修服务：

　　整窗保修一年，自安装验收合格之日起计算，不属产品本身的损坏发生费用由用户自理，一年后用户在使用过程中出现的质量问题乙方有义务进行终身维护，发生材料费用由用户自理。

　　五、不可抗力：

　　由于地震、水灾、火灾、战争等双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行

　　时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在征得有关机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　六、违约责任：

　　（一）甲方：

　　1. 甲方若无故中途退货（乙方保证按照双方确认的.样窗标准进行生产），应向乙方偿

　　付退货部分、货款50%的违约金。

　　（二）乙方：

　　2. 乙方需保证产品质量满足合同要求，甲方同意安装乙方产品之日起即视为验收合格

　　产品。

　　3. 若乙方提供的货物不符合合同规定中的产地来源、质量要求等，乙方应负责立即更

　　换，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　七、纠纷解决：

　　本合同执行中发生纠纷，双方协商解决。协商达不成，双方任何一方可向签约地人民法院起诉。

　　八、合同生效：

　　1. 自双方签字盖章之日起生效。

　　2. 合同执行期内，甲、乙双方对合同条件的任何变更、补充必须经双方书面确认，并

　　作为合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

　　3. 本合同一式两份，双方签字盖章后，甲、乙双方各执一份，合同附件与合同具有同

　　等法律效力

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　代表人：代表人：

　　电话：

　　日期：日期：电话：

购销合同篇2

　　供方：(以下简称甲方)(以下简称甲方) 合同编号：

　　需方：(以下简称乙方)(以下简称乙方) 签订时间：

　　根据《中华人民共和国经济法》经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。

　　一、产品名称，商标，型号，厂家，数量，金额，供货时间及数量

　　三、交(提)货地点，方式：在合同有效期内需方在供方仓库内自提。

　　四、付款方式：款到发货。

　　五、合理损耗及计算方法：按总重量千分之三计算。

　　六、包装标准，包装物的供应与回收：按需方要求，包装物由需方回收。

　　七、验收标准方法及提货异议期限：按实际生产尺寸，规格验收，异议期限供货后10天内。

　　八、合同内单价包括运输费。

　　九、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。

　　十、任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。

　　十一、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件。

　　十二、其它约定事项，此批建材系按需方要求生产，已经需方认可。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

购销合同篇3

　　需方：（甲方）工业品购销合同编号：

　　供方：（乙方）签定日期：年月日

　　根据《工业品购销合同法》，经双方协商一致签订此工业品购销合同，供方向需方提供以下设备：

　　一．产品名称、型号、产地、单位、数量、金额：

　　详细规格及技术配置见工业品购销合同附件。

　　二．质量要求及技术标准：供方保证所提供的产品必须为全新原装且未使用过的产品，并完全符合厂家有关技术标准，必须保证所提供的产品质量；本产品质保期为壹年，质保期内如产品发生质量问题（非人为原因造成）则由供方对产品进行免费维修；质保期外供方应负责该产品的终身维修。三、随机备用、附件、工具数量及供应方法：按清单提货。四．交货时间、地点及方式：预付款到帐后，十个工作日内。

　　五．运杂费负担：运输及相关费用由供方负责，运输中的'损失、损坏由供方承担。

　　六：验收标准和方式：按生产厂家的产品出厂标准验收,如有异议的需方于收货后一周内提出。七．结算方式、时间及地点: 签订工业品购销合同后，甲方付30%预付款，乙方安排生产，货到验收合格后,甲方支付工业品购销合同金额60%货款，留10%作为质保金，设备运行一个月满后一次性付清剩余货款。

　　八．违约责任：（一）乙方违约责任：乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合工业品购销合同规定，甲方有权退货及收回已付货款，并由乙方支付工业品购销合同价款总值百分之十的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付工业品购销合同价款总值千分之五的违约金，最高限额不超过工业品购销合同价款总值百分之十。（二）甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付工业品购销合同价款总值)百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付工业品购销合同价款总值千分之五的违约金，最高限额不超过工业品购销合同价款总值百分之十。

　　九．解决工业品购销合同纠纷的方式：双方协商解决，协商或调解不成的依法向人民法院起诉。

　　十．本工业品购销合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力，传真件有效。

　　十一. 其它：乙方收到甲方货款后按工业品购销合同开具对应的17%增值税专用发票给甲方。

　　甲方单位（印章）：乙方单位（印章）：

　　地址：地址：代表签字：代表签字：

　　电话：电话：传真：传真：

　　附件：产品介绍

　　1.产品清单：

　　2.技术参数

　　3.产品参考图

　　4.付款/开票信息

购销合同篇4

　　订立合同双方：

　　购货单位：____，以下简称甲方;

　　供货单位：____，以下简称乙方。

　　为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种、规格和质量

　　1.产品的名称、品种、规格：(应注明产品的牌号或商标)

　　2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第()项执行：

　　(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。

　　对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品，合同应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。)

　　第二条产品的数量和计量单位、计量方法

　　1.产品的数量：_______________。

　　2.计量单位、计量方法：______________。

　　(国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。

　　对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。)

　　3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：

　　第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收

　　(产品的.包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的，由甲乙双方商定包装物回收办法，作为合同附件。产品的包装费用，除国家另有规定者外，不得向甲方另外收取。

　　如果甲方有特殊要求的，双方应当在合同中商定，其包装费超过原定标准的，超过部分由甲方负担;其包装费低于原定标准的，相应降低产品价格。)

　　第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

　　1.产品的交货单位：____________。

　　2.交货方法，按下列第()项执行：

　　(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行;没有规定送货办法的，按甲乙协议执行);

　　(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);

　　(3)甲方自提自运。

　　3.运输方式：__________。

　　4.到货地点和接货单位(或接货人)________________。

　　(甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)

　　第五条产品的交(提)

货期限(规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。

　　乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。)

　　第六条产品的价格与货款的结算

　　1.产品的价格，按下列第()项执行：

　　(1)按国家定价执行;

　　(2)应由国家定价而尚无定价的产品，按物价主管部门的批准价执行;

　　(3)不属于国家定价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按甲乙双方的商定价执行。

　　(执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。

　　逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。)

　　2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规

购销合同篇5

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇6

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　经供需双方平等协商，就需方购买预拌混凝土事宜，签订本合同，以便共同遵守。

　　一、预拌混凝土供应工程概况：

　　工程名称：工程地址：建设单位：施工单位：建筑面积：结构类型：

　　二、需方购买供方预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价等：

　　备注：

　　1、表内价格不含运费、泵送费

　　2、运输费20元/立方（含10km），每增加1km增加运输费1.00元/立方

　　3、砼泵送费20元/立方，泵送高度≥40m，每立方米增加3.00元；≥80m每立方米增加6.00元

　　4、加防冻型加20元/立方米。抗渗P6加30元/立方米，抗渗P8加50元/立方米，抗折加60元/立方米。细石加10元/立方米。

　　三、计量方法：

　　以交货运输单签字为准，需方可以派人随机抽车过磅验证。

　　四、付款方式：

　　五、技术要求：

　　1、供方应按本合同第二条约定的标准要求供货，如果需方需要超出国家标准的特殊要求，供需双方应当另行协商，重新签订合同，没有另行协商的，按照本合同约定的标准供货。

　　2、商品混凝土的现场质量验收，应当在供需双方和监理的见证下进行取样，制作试块，需方要按规范、操作规程规定的程序、时间拆模、养护，其商品混凝土的质量以具有资质的'检测机构，以标养试块检测的结果为准。

　　3、需方未按照规范要求送检制作的试块，而得出与供方不利的结论，没有法律效力，供方不予承认。

　　4、需方应按规范要求对商品混凝土（包括试块）进行规范施工和保养，因需方没有按照施工规范施工或者没有按照规范要求进行保养而导致的工程质量问题，由需方承担责任。

　　六、验收标准、方法及提出异议期限

　　1、预拌混凝土的验收标准，按GB14902—20xx《预拌混凝土》、GB107—87 《混凝土强度检验评定标准》。

　　2、在混凝土供应中，供方应出具送料单（一车一单），标明工程名称、混凝土强度等级、数量、发车时间等、由混凝土搅拌车携带，进入需方工地由需方指定人员签收，需方工地指定收货人员为：。如果需方工地收货人员发生变动，需方应书面通知供方。

　　3、预拌混凝土浇筑后，如发现质量问题，应在三天内书面通知供方，及时协商分析解决。

　　七、违约责任

　　1、合同生效后，供需双方应当诚信履行，不得无故解除。在合同有效期内，供需双方在没有协商一致的情况下，单方解除合同者，应当按照合同总价的30%向对方承担毁约责任。

　　2、如果需方不能按本协议第四条约定的付款方式支付货款，拖欠10日以内，供方有权暂停供货，拖欠20日内，供方有权解除合同，并按照拖欠工程款总额的5‰/日向供方收取违约金。

　　八、其他约定

　　1、需方在浇筑混凝土的前三天，应以书面形式向供方通报供料计划，以便供方合理安排生产，确保预拌混凝土的按时供应。

　　2、需方应做好浇筑混凝土前的一切组织准备工作，以及供料期间的现场指挥。因需方原因造成不能及时供货，一切责任由需方负责。

　　3、需方在预拌混凝土浇筑接近结束前，应提前30分钟书面明确通知供方尚需浇筑的混凝土量，以便供方合理安排。

　　4、供方应按需方提出的供货要求，并根据国家预拌混凝土标准和有关规定，组织生产供应预拌混凝土，做到保质保量，并向需方提供所有相关的预拌混凝土资料。

　　5、如因供方混凝土质量原因造成的退货由供方负责；供方根据需方指令，送到施工现场的混凝土若因需方施工等原因造成的退货，由需方负责。

　　6、供方在组织生产供应预拌混凝土过程中，如遇到特殊原因而不能继续正常供货时，供方应当提前通知需方，以便需方重新安排。

　　7、砼泵安装及相关配件的砼泵管连接，固定与拆装，清洗等由供需双方负责，供方派人指导，需方派人配合。供方设备进入需方场地后，由需方负责看护，需方应保证供方设备安全无损。造成损失或损坏，由需方负责。

　　九、本合同自供需双方签字，盖章后生效，未尽事宜，供需双方共同协商解决。

　　十、本合同一式两份，双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇7

　　合同编号：____________________

　　供应商：__________________________________

　　零售商：__________________________________

　　使用说明

　　一、适用范围

　　本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系。

　　二、词语定义

　　除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义：

　　1．商品购销：是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系，零售商向供应商采购商品并自行组织销售，按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。

　　2．零售商：是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

　　3．供应商：是指与零售商建立商品买卖关系，直接向零售商提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

　　4．代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。

　　5．订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，向供应商订购约定商品的活动。

　　6．促销服务费用：是指本合同有效期内，供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用及供应商给予的商品价格折扣。

　　7．对账：是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存、促销服务费等数量和金额进行核对的行为。

　　8．对账日：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后，零售商所指定的某一类商品供应商有规律的`核对账目的日期。双方对账日应当约定在结算周期期限届满之7日前

　　9．结算：是指零售商根据对账后确定的从供应商处购入商品的数量、金额、促销费用等，向供应商支付货款的行为。

　　10．结算方式：是指供应商与零售商协商确定的有规律的结账并支付货款的各种方式。

　　11．预付：是结算方式的一种，指零售商在供应商提供商品到货前，预付全部或部分货款的结算方式。

　　12．现结：是结算方式的一种，指零售商在供应商提供的商品到货验收后，立即安排全额货款支付的结算方式。

　　13．现结间隔周期：指零售商收到商品至全额支付货款的最长期限，此期限仅用于双方办理结算手续。

　　14．月结：是结算方式的一种，指零售商按照约定月龄期间从供应商购入商品的数量、金额，间隔一定周期后进行该月龄货款结算的方式

　　15．月龄：是指供应商与零售商共同约定的按月结算中“月”的起止期限。

　　16．月结间隔周期：是指零售商开始从供应商处购入商品的时间满足合同约定的月龄后，至开始支付该月龄内购入商品货款之间的期限。

　　17．滚动结算：是结算方式的一种，指零售商按照一定期限内从供应商处购入商品的数量、金额不断滚动进行结算的方式。

　　18．滚动结算周期：是指零售商开始从供应商处购入商品至第一次办理结算的期限，以后的结算依此周期滚动计算。

　　三、合同文件及组成

　　1．合同文件应当能够相互解释，互为说明，组成本合同的文件如下：

　　（1）本合同

　　（2）订购商品清单

　　（3）双方代理人授权或撤换文书

　　（4）促销服务协议

　　（5）订单及订单确认

　　（6）商品价格变动文件

　　（7）商品交付或验收、入库文件

　　（8）商品退换货文件

　　（9）商品对账文件

　　（10）商品样品及各种附随文件

　　（11）其他文件

　　2．合同履行过程中，供应商、零售商之间有关商品购销、质量、包装等变更事项及违约行为确认的书面协议或文件视为本合同的组成部分

　　3．上述文件形式不限于双方文字协议、通知、信函、传真等，包括零售商通过销售库存微机网络管理系统打印的各种交易、对账记录。

　　北京市商品购销合同

　　甲方（供应商）：__________________________________

　　乙方（零售商）：__________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。

　　本合同可适用于乙方总部及其在北京行政区划范围内开设的连锁门店或关联公司（拥有独立法人资格的连锁门店或关联公司就签订及履行本合同的授权书作为本合同的附件），具体包括：

　　一、订购商品

　　1．商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同附件一《购销商品清单》。

　　2．甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发、进口及专项经营等许可或证明文件。

　　3．上述商品价格已经双方确认

购销合同篇8

　　甲方： (需方)

　　乙方： (供方)

　　项目名称：

　　签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

　　一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：

　　备注：1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。

　　二、质量标准：

　　1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。

　　2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。

　　3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。

　　三、交货时间、地点、方式：

　　1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。

　　2、送货地点。

　　3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。

　　四、运输及运输保险费用：

　　乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的'材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。

　　五、包装标准及包装物的回收：

　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。

　　六、合理损耗及计算方法：

　　乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　七、验收标准、方式及异议的提出：

　　乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。

　　八、结算、付款方式：

　　1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

　　2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后个工作日内支付该批瓷砖货款额度 %，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过天按延期付款金额的千分之二追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。

　　3 建行账号：

　　4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。

　　九、合同纠纷解决方式：

　　按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其他约定事项：

　　在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

　　十一：本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

　　十二、补充协议

　　1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。

　　2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。

　　甲方乙方

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代理人：授权代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　日期：日期：

购销合同篇9

　　供方：

　　需方浙：

　　由供于方011年5月2向日方提需供XXXX团集产所日一金龄陵黄毛公鸡红苗

　　一．包装及用承担费：包及装费由供运承方担。方供向方需提国供规家定的鸡苗检证明等文疫。

　　二．运输耗和损鸡弱处理鸡苗运输以及：输途运的中风险供由方负。供责方所鸡供苗数为总合同定的15000约只加上路另损（需方本次所购鸡总数的苗%）2和。之苗送到需方指鸡定点地鸡苗。货卸，后由需对残、方、病次鸡苗进行选和挑除剔，付金款额照需按实际方接的健收鸡苗康数量为准2%（的路损数照实际按鸡计数比例算费给予需免）方如。鸡果苗体整康状健况佳不大部分或弱为雏，方有权需退并货求要方支供付偿金赔。

　　三．款货结算方式货到付：苗全款的`50鸡%，苗鸡15日龄付全款时30%的，余2下%0本待鸡8批0龄左右出日时付售。

　　四．违约任责：

　　（1供）未方按时供能，在货履行或不不完全履合同行时，赔偿鸡应苗全款2的0给%需方。

　　（2需）不方行或不履全履完合同时，行需方应偿鸡赔苗全的20款%给供。方

　　（3）方供提供的所苗应鸡XXXX为集团所产的生一日金陵黄龄公鸡品。种如鸡果的品种不纯例达到比5-%1-0%之，则间供方赔偿应鸡苗款全的01给%方。品需种纯不比例过超01，供方赔%偿鸡全款的3苗%0给需。方

　　（4供方）供鸡苗必须所出厂在按前家技术规范要求注国马立射氏克病疫苗鸡。苗5日龄前因1种鸡毒带菌（如带门沙菌氏、大杆菌肠、形体、脑脊髓霉炎等）以，1及日龄后5发白生病、血立马氏病等克致导只死鸡亡所成造损失的供由方全责负。

　　五．其它：约或违偿金在一个赔月内付，偿则否逾按期款处理。

　　本协一议两份式，需双方供执一份，双方各签字后生即律法效力。

　　供方责人：负需方责人：

　　20xx年xx月xx日

【购销合同】相关文章：

购销的合同12-29