工程合同

时间：2023-11-06 09:03:30 合同范本我要投稿

(必备)工程合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的工程合同10篇，欢迎大家分享。

(必备)工程合同

工程合同篇1

　　单位级别编号：_____________

　　工程名称：______________________________________

　　工程编号：______________________________________

　　合同编号：______________________________________

　　发包人：________________________________________

　　设计人：________________________________________

　　发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：

　　第一条合同签订依据

　　1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。

　　1．2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。

　　1．3建设工程批准文件。见附件一。

　　1．4城市规划管理部门批准文件。见附件二。

　　第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。

　　2．1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。

　　2．2发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。

　　第三条设计收费及支付办法

　　3．1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为______________________元。

　　3．2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20％作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。

　　3．3设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30％（不含定金）。

　　3．4设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。

　　3．5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25％的幅度内协商确定收费额。

　　3．6设计周期超过12个月时，设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。

　　3．7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。

　　3．8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。

　　第四条双方责任

　　4．1发包人责任

　　4．1．1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　4．1．2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。

　　4．1．3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担。

　　4．1．4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。

　　4．1．5在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　4．1．6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。

　　4．2设计人责任

　　4．2．1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。

　　4．2．2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。

　　4．2．3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。

　　第五条工程设计版权

　　本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　第六条设计变更与违约责任

　　6．1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条7．3款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。

　　6．2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6．3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后____日内按7．4条款向设计人结算设计费。

　　6．4发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任。

　　6．5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的.___________作为违约金。

　　6．6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。

　　6．7发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。

　　第七条合同生效、中止与结束

　　7．1本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

　　7．2本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。

　　7．3双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。

　　7．4因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条7．3款办理，结束本工程双方合同关系。

　　7．5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第八条不可抗力

　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

　　第九条合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（）种方式解决：

　　1．向北京仲裁委员会申请仲裁；

　　2．向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；

　　3．向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十条未尽事宜

　　本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十一条附加条款

　　本合同附加条款如下：___________________________________________________

　　第十二条合同文本

　　本合同正副本一式_______份，正本_______份，副本_______份，甲乙双方各执正本_______份，甲方执副本_______份，乙方执副本_______份，其中送管理部门________份备案，需公证或投保时可适当增加副本。

　　合同签订地点：北京市

　　发包人（公章）：_____________ 设计人（公章）：______________

　　法定代表人：_________________ 法定代表人：__________________

　　授权签约代表：_______________ 授权签约代表：________________

　　单位地址：___________________ 单位地址：____________________

　　邮政编码：___________________ 邮政编码：____________________

　　开户银行：___________________ 开户银行：____________________

　　开户账号：___________________ 开户账号：____________________

　　________年____月____日 ________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力，将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务，保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行，本着公平、互利的原则，经双方协商达成以下条款：

　　一、工作内容

　　乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作，清扫柱底焊渣，回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设，确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。

　　工作内容内不发生任何计时工。

　　二、承包单价

　　按建筑面积元/m2计;

　　该单价由：基价元/m2、质量奖基价元/m2、安全奖基价元/m2、工期奖元/m2、现场文明奖元/m2、材料节约奖元/m2、现场管理费元/m2组成。

　　此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如：扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。

　　三、质量

　　1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表，误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎，不合格的钢筋乙方承担工料损失，并处以50-200元罚款，所有上楼层的钢筋要轻拿轻放，保证地坪不被砸烂，若造成地坪修补，产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。

　　2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求，柱、梁、板筋排距准确，二层筋位置正确，垫块不得错乱、漏垫。

　　3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的，按每一处20-50元处罚。

　　4、验收提出的问题要及时整改，砼浇筑过程中派人值班，修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的'费用由乙方负担，钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良，未达标者不予结算优良奖。

　　四、安全

　　1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如：彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。

　　2、严格执行项目部制定的安全规章制度，安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，如发现未正确戴好安全帽者，工人一次罚款50元，班组管理人员一次罚款100元，给予警告。

　　3、临边及悬空作业，必须系好安全带。严禁酒后上班，如发现立即清理出场，并处予100元罚款，班长处予200元罚款。

　　4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施，违者罚款50-200元。

　　5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故，一次费用在20_元以内由班组自行承担，20_元以上(含20_元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定，所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会，学习安全操作规程，做到警钟长鸣，不违章作业。出现安全事故，结算工资时扣除安全奖。

　　五、进度

　　乙方必须严格执行甲方制订的施工进度，以每月的生产计划为准，组织工人施工，必须保证工程有足够的劳动力，不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期，工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下，乙方延误工期或消极怠工，所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组织班组突击，费用由乙方负责技工150.00元/个，普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖500元，推迟一天罚款1000元。

　　乙方按总工期完成施工任务后，给予结算工期奖，反之则扣除。

　　六、现场文明

　　1、做到工完场清，零散钢筋要及时清理，如不及时清理或清理不干净甲方将派清理，人工费以每工80元计由乙方支付，并给予人工费的2-5倍罚款。

　　2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴，发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为，如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元。情节严重者交公安执法部门处理。

　　3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐，如有违反，每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖，反之则扣除。

　　七、材料

　　做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表，计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用，计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值，钢筋端头不直应在操作台上调查，不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%，下料时计算好下料长度，不丢短节料，下班时回收完现场零散钢筋等等，钢筋损耗必须控制在1.0%以内，造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。

　　八、班组管理

　　1、必须遵守项目部的一切规章制度，如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥，初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。

　　2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工，班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通，如工地上有事联系不上一次罚款200元。

　　3、班组长有事外出，必须向甲方管理人员请假，并指派一名管理人员协调生产，违者罚款200元。

　　如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求，甲方有权解除合同，并只付基价人工费。

　　九、质量保证金

　　按工程款的%暂扣作质量保证金，至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后，一个月内全部返还。

　　十、付款方式

　　1、每月25日按当月实际的形象进度收方，在次月付基价的%(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收，达到优良标准给予结算优良价，反之则扣除。完工后一月内办理工资结算，余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场，工资不予结算。

　　2、乙方委托班组中的处领取饭菜票借支，如有变更书面通知甲方，现金由乙方自行垫付。

　　3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部，由财务支付。

　　4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表，甲方有权暂时不付工资)。

　　十一、本合同一式叁份，与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订，甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。

　　十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。

　　甲方：身份证号码：联系电话：

　　乙方：身份证号码：联系电话：

　　年月日

工程合同篇3

　　甲方（委托人）:

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方（居间人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责（）省（）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要资料与信息，并最终促成甲方与（）签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、 “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项（甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成）。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目的进行实地考察。

　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的.专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关

　　3、

　　4、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。甲方如不履行本合同的承诺，乙方可凭承诺向本合同签订地的人民法院起诉执行。乙方向甲方追索欠款期间所发生的一切费用，经法院确认均由甲方承担相关的法律违约责任。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间成功后，甲方同意按总工程量百分之(税后)，进场施工预付人民币元给乙方，其余按甲方收到工程进度款时按工程量的百分之支付给乙方，直到工程完工为止。

　　3、甲方可以转账或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担部分费用）。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同相关义务

　　1、经甲乙双方协商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方代表无关。

　　2、如果居间成功，本次工程交易过程所涉及的相关原件一样具有同等的法

　　律效力。

　　3、本合同完全履行完毕后终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其它事项

　　1、

　　2、

　　甲方：（盖章）乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：甲乙双方不得将本合同委托事项进行转委托。本合同一式叁份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

工程合同篇4

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________________；

　　2、工程地点：_________________________ ；

　　3、工程内容及承包范围：祥见附表1

　　4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　二、合同工期

　　于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

　　三、质量要求

　　满足设计图纸要求。

　　四、合同造价

　　工程预算总造价：

　　1、甲方责任：

　　（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

　　（2）甲方应协调好工地的'其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。

　　（3）负责向乙方支付工程费用。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

　　（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。

　　（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方必须按合同工期完工。

　　五、工期延误

　　对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

　　1、工程量变化或设计变更。

　　2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

　　3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

　　六、工程验收

　　工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

　　七、工程造价、付款方式及工程结束

　　1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

　　2、付款方式：

　　（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为

　　（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。

　　八、违约责任

　　1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的_____%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。

　　2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。

　　3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。

　　4、如一方违约，按合同总价的_____%支付给对方。

　　5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

工程合同篇5

　　单项选择题

　　1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。

　　A、经工程师批准

　　B、经发包人批准

　　C、由承包人自行决定

　　D、由承包人通知发包人

　　2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

　　A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求

　　B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

　　C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

　　D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

　　3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。

　　A、检查承包人现场同期的记录

　　B、指示承包人缩短合同工期来源:学易网

　　C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定

　　D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中

　　4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。

　　A、由业主负责

　　B、由设计单位负责

　　C、由承包商负责

　　D、由业主与承包商各负一半

　　5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。

　　A、发包人

　　B、承包人

　　C、工程师

　　D、发包人与承包人共同

　　6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。

　　A、监理人

　　B、总监理工程师

　　C、发包人

　　D、发包人和监理人

　　7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。

　　A、业主

　　B、监理工程师

　　C、承包商

　　D、分包商

　　8、按施工合同示本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。

　　A、发包人

　　B、承包人

　　C、发包人和承包人共同

　　D、监理人

　　9、颁发接收证书之日即为()。

　　A、竣工日

　　B、合同解除日

　　C、缺陷责任期结束日

　　D、完工日

　　10、设计招标应采用( )方式进行招标。

　　A、公开

　　B、邀请

　　C、询价

　　D、方案竞选

　　11、能够作为保证人的为( )。

　　A、法人的职能部门

　　B、公司

　　C、学校

　　D、幼儿园

　　12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。

　　A、不必追究对方的违约责任

　　B、按300t的数量计算违约金

　　C、按100t的货款计算违约金

　　D、按逾期15天的时间计算违约金

　　13、承包人采购的材料，在使用前应( )。

　　A、按工程师的要求进行检验

　　B、由发包人负责检验

　　C、检验费由发包人承担

　　D、不合格可使用

　　14、承包人负责采购的材料和设备，应( )。

　　A、发包人负责检验试验，费用发包人承担

　　B、发包人负责检验试验，费用承包人承担

　　C、承包人负责检验试验，费用承包人承担

　　D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

　　15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。

　　A、由施工单位直接向设计单位索赔

　　B、由设计单位全额承担

　　C、由建设单位全额承担

　　D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

　　16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。

　　A、增加合同中约定的工程量

　　B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施

　　C、改变承包人原计划的工作顺序和时间

　　D、更改工程有关部分的.标高来

　　17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。

　　A、定金

　　B、抵押

　　C、质押

　　D、留置

　　18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。

　　A、节省招标费用

　　B、招标时间短

　　C、减小合同履行过程中承包不违约的风险

　　D、竞争激烈

　　19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。

　　A、正常监理工作

　　B、附加监理工作

　　C、额外监理工作

　　D、新的委托监理合同工作

　　20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向( )申请执行。

　　A、行政管理机关

　　B、人民法院

　　C、仲裁委员会

　　D、调解委员会

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

　　一、项目经理部主要负责人：

　　二、经营承包主要内容

　　1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

　　2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

　　3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

　　4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

　　5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。

　　三、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

　　2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。

　　3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的'工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

　　2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。

　　在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

　　3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

　　四、工程款项的使用和管理

　　1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

　　2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。

　　项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

　　3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

　　4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

　　五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

　　1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

　　2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。

　　六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

　　1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

　　2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

　　七、其他事项

　　1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

　　2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。

　　甲方代表：乙方代表：

　　(附身份证及项目经理证等复印件)

　　年月日年月日

工程合同篇7

　　委托方：___________________________

　　地址：_____________________________

　　邮码_______________________________

　　电话_______________________________

　　法定代表人：_______________________

　　职务_______________________________

　　承包方：___________________________

　　地址：_____________________________

　　邮码_______________________________

　　电话_______________________________

　　法定代表人：_______________________

　　职务_______________________________

　　经双方协商，由委托方委托承包方承担________ 工程的可行性研究，特订立本合同。

　　第一条委托方在合同签订之日起________ 天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

　　1．提供数据、资料的内容如下：________ 。

　　2．在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。

　　第二条承包方应在________ 年________ 月________ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括：

　　1．经济评价指标：

　　（1）投资内部收益率：________________。

　　（2）投资回收期：____________________。

　　2．贷款偿还能力分析：____________ 。

　　3．外汇偿还能力分析：____________ 。

　　4．盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：________ 。

　　5．结论：____________________________ 。

　　承包方应向委托方提交可行性报告________ 份。

　　委托方如在合同期间对________ 工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

　　第三条费用支付条款

　　1．本工程的可行性研究费为人民币________________元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的`20%的定金。余下金额于合同期满时全部付清。

　　2．委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。

　　3．承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。

　　第四条违约罚金

　　1．承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的__%，作为违约罚金。

　　2．承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误系承包方造成者，应扣除其所应得费用的10%～30%，视错误性质严重程度而定。

　　3．因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

　　4．委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的__%计算。

　　第五条本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

　　第六条本合同正本一式二份，双方各执一份。合同副本一式____份，送____各一份备案。

　　委托方：（盖章）___________

　　负责人：___________________

　　_________年______月______日承包方：（盖章）___________

　　负责人：___________________

　　_________年______月______日

工程合同篇8

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。

　　５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

　　２、系统说明（见附表）

　　３、主要设备技术参数（见附表）

　　４、运行费用分析（见附表）

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　２、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　３、空调控制系统的安装调试。

　　４、空调水泵系统的安装调试。

　　５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

　　６、排风、新风管道系统的安装调试。

　　７、风机减振、消音系统的安装调试。

　　８、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　１、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　２、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　１、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　２、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　１、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　５、施工工期：

　　l空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。

　　ｂ级监控单位工作内容：

　　l详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l客户空调系统运行、维修记录

　　l季节性设备保养、调试记录

　　l定期预警记录

　　l专人负责及交接记录

　　５、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　６、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　７、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　１、提供合理的施工现场。

　　２、提供不小于10平米的库房。

　　３、提供专职现场协调人员。

　　４、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　５、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　６、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　７、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　１、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　２、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　３、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　１、施工明细图。

　　２、现场施工规范。

　　３、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　１、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　２、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　３、工程变更必须由供需双方会签的`工程设计变更单。

　　４、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　１、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　２、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　１、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　２、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：供方：

　　日期：日期

工程合同篇9

　　摘要: 在社会主义市场经济体制中，建筑活动主要是通过建筑市场实现的，而合同是维系市场运转的载体。建设工程合同是承发包双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是承包人进行工程建设并获取合理利润的源泉；同样也是发包人支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。加强合同管理是保证承发包人全面履行合同约定的义务，是确保实现建设目标（质量、投资、工期）的重要手段。

　　正文

　　我国要建设成为有中国特色的社会主义国家，高度发达的法制是我们发展的目标。在建筑工程领域主要表现是落实合同法，提高承发包人的合同法律意识，提高相关从业人员的素质，保证合同管理实施的力度。确保提高我国建筑市场逐步走向法制化和规范化，提高我国建筑从业企业的管理能力和技术能力。在我国加入WTO组织后，在建筑市场将逐步与国际建筑市场接轨的同时，确保我国的建筑从业企业能与国外企业竞争，实现利润效益最大化是我们的必要工作。

　　一、建设工程合同管理的内容

　　建设工程合同指的是承包人按照发包人的要求进行工程建设，发包人支付工程价款的合同，是发包人和承包人为实现工程建设目标，明确双方责任、权利和义务的协议，它的签订为项目管理提供了管理对象，成为全过程施工管理的基础。它是安排项目施工的指导性文件，施工组织设计、工程报表及竣工结算都要按照合同的约定编制，工程材料、设备等也要按照合同规格购买；工程合同又是进行工程结算的依据，合同中约定了工程价款的支付方式及材料价格的确定办法，还约定了工程进度款的支付时间等内容；工程合同也是进行工程索赔和反索赔的依据，合同中约定了发包方和承包方的权利和义务，它是分析索赔事件能否成立及索赔性质的主要依据。因此，建设工程合同的管理就成为工程建设管理中一项很重要的内容。

　　二、建设工程合同管理的重要意义

　　随着我国建筑市场的不断发育成熟, 建筑工程项目合同管理的重要性日益显现。

　　2.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求

　　使用合同来引导和管理建筑市场 , 顺应了政府转变职能，应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求，健全各项内部管理制度，其中非常重要的一项就是合同管理。

　　2.2合同管理是建设项目管理的核心，加强合同管理是进行有效项目管理的需要

　　任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的，忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制，更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心，才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态，实现建设目标。

　　2.3 加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要

　　建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系，是建设主体各方履行义务、享有权利的法律基础，同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据。纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为，所出现的诚信危机、不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关。加强合同管理，促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷，能够起到规范建设主体行为的积极作用，对整顿我国的建筑市场起到了促进作用。

　　2.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要

　　至今，我国建筑市场已经全面开放，面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战 , 就必须适应国际市场规则、遵循国际惯例。只有加强合同管理，建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下，才能赢得自己生存与发展的空间。

　　三、如何加强建筑工程合同管理

　　3.1严格执行建设工程合同管理法律法规

　　随着民法通则、合同法、招标投标法、建筑法、的'颁布，建设工程合同管理法律基本健全。但是，在实践中，这些法律的执行还存在着很大的问题，其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题，也有监理单位监理不到位的问题，还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题。市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理，这样，我们的管理行为才能有效，能提高我们建设工程中合同管理的水平。

　　3.2加强对承包商的资质管理

　　通过严把建筑承包商资质管理关，解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题。同时，各级建设行政主管部门要加强对各方参建主体市场行为的监督管理，特别是对承包商的违法行为要严肃处理，确保建筑市场的规范、健康发展。

　　3.3加强建设工程招投标管理

　　建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度国家已经出台了招投标法，并全力推行工程量清单招投标。建议在建设工程招标中应该重视原则，突出效果。同时，积极按工程量清单计价方式进行合同管理，使得招投标所确定的中标价在建设工程项目的实施过程中严格执行。

　　3.4重视合同变更管理

　　合同变更在工程实践中是非常频繁的，变更意味着索赔的机会，因此在工程实施中必须加强管理。应该记录、收集、整理所涉及到的种种文件，如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令，并对变更部分的内容进行审查和分析。在实际工作中，变更必须与提出索赔同步进行，待双方达成一致以后，再进行合同变更。很多承包人往往不重视变更管理, 对业主要求的变更无条件服从，导致工作做了却无法获得赔偿。

　　3.5加强施工合同索赔管理工作

　　索赔是培育和发展建设市场的一项重要内容。提高索赔意识是承发包方亟待解决的问题。施工合同是工程项目在实施过程中索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。索赔要求承包方在签订合同时要充分考虑各种不利因素，分析合同变更和索赔的可能性，采取最有效的合同管理策略和索赔策略，在合同整个履行

　　过程中，要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，以利于履行合同。这不仅有利于保护自己的合法权益，更重要的是有利于企业尽快适应国际惯例，提高企业未来竞争能力。

　　结束语

　　总之,合同管理是建筑工程项目管理的核心，工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展，建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容。建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化，它是一个动态的过程，在管理中要讲求方式、方法,要讲究管理的技巧。因此，要在高度重视建筑工程项目的合同管理、深刻了解其重要地位的基础上，在实践中探索及归纳建筑工程项目合同管理的技巧，寻找新方法，解决新问题，促使参建各方自觉履行合同约定的条款，从而降低建筑市场风险，切实维护建筑市场的秩序，确保建筑工程项目顺利进行。

【工程合同】相关文章：

工程工程合同11-13