工程合同

时间：2023-12-06 07:50:52 合同范本我要投稿

工程合同[荐]

　　随着时间的推移，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的工程合同7篇，欢迎大家分享。

工程合同[荐]

工程合同篇1

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成以下协议：

　　一、设备使用地点及工程概况

　　二、租赁设备概况

　　三、租赁设备的所有权：本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。

　　四、甲方基本责任

　　1、为乙方机手提供住宿。

　　2、甲方负责设备在施工现场的看护，由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。

　　3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则，造成乙方人员的安全，后果由甲方承担。

　　五、乙方基本责任

　　1、提供技术性能良好的设备。

　　2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度。否则，甲方有权要求乙方调整机手。

　　3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则，造成的一切后果由乙方承担。

　　4、乙方有关人员必须严守合同机密，否则造成的一切后果由乙方承担。

　　六、结算方式及相关事项

　　1、租赁期限：自年月日至年月日，设备到达工地安装调试好后开始计算租金，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用，需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算，机械设备使用满月后，由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。

　　4、运费的承担：设备的进场费先由乙方自行垫付承担，等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月，进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)

　　5、设备维修：甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作，所产生的维修费用由乙方承担。

　　6、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天，(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的.因素造成工程停工或月停7日以上的，则按实际天数给予租赁费。

　　7、工作时间：每月工作总时间原则上不超过300小时。

　　八、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款先友好协商解决，协商不成，提交仲裁委员会，仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。

　　九、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　发包方：(以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：

　　一．工程概况：

　　1．工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

　　2．工程地址：

　　3．建筑面积：16662。80平方米

　　4．结构类型：框架

　　5．工程造价：

　　二．承包方式：

　　承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

　　三．承包范围：

　　1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）

　　四．承包工期：

　　1．开工时间：20xx年月日（以双方确定的开工报告为准）

　　2．竣工时间：20xx年月日

　　五．费用标准：

　　1．劳务费按实际施工建筑面积+─0。000以上/每平方米122元（结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元）

　　2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。

　　3．工程在施工过过程当中若发生设计变更，劳务整体在人民币2000元以内，甲方不另外补份，变更量在2000元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。

　　〖〗

　　六．工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　七．履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1．乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

　　2．甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

　　3．本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的`85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

　　4．该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

　　5．甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6．工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本

　　八．甲．乙方的职责：

　　1．乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

　　2．甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3．乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　九．由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

　　十．现场安全：

　　1．现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2．乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人：

　　电话：

　　年月日

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：

　　一、防水施工

　　1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。

　　2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。

　　3、防水施工价格

　　本次防水施工为双包方式（包工包料），。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。

　　4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。

　　5、施工质保

　　甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。

　　本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。

　　6、双方责任

　　甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。

　　乙方责任：

　　1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。

　　2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。

　　二、施工程序及施工要求

　　1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。

　　2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。

　　3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。

　　4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。

　　5、乙方必须采取充分的.安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。

　　6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。

　　三、付款方式

　　该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。

　　四、附则

　　1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。

　　2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表签章：代表签章：

　　年月日年月日

工程合同篇4

　　发包人（甲方）：__________________

　　住所：______ 电话：______传真：______

　　委托代理人：______ 电话：______ 传真：______

　　承包人（乙方）：__________________

　　住所：______ 电话：______

　　法定代表人：______ 电话：______

　　本工程设计人：______ 电话：______

　　施工队负责人：______ 电话：______

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；

　　（3）承包人包工，发包人包料。

　　（附件：经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》）

　　第二条施工图纸

　　双方施工图采取下列第种方式提供：

　　a。发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

　　b。发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前天取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

　　第三条甲方工作

　　1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　第四条乙方工作

　　1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认；

　　2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；

　　4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间；

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

　　7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第五条关于工期

　　1、工程期限___天，开工日期__年__月__日。竣工日期__年__月__日。

　　2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。

　　3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

　　a。遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水停电、天灾、战争、其他等不可抗力的。

　　b。经双方同意的工程量变化和设计变更；

　　c。因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成的工程延误。第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。

　　d。经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。

　　e。经甲乙双方同意工期顺延的其它情况。

　　第六条关于材料供应和保管

　　1、任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

　　2、对于一方提供的.任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。对于因此造成的费用增加部分，由提供方承担。

　　3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

　　第七条关于质量和验收

　　1、工程以施工图纸、作法说明、设计

　　变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》（gb 50327—20xx）为质量评定验收标准。

　　2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。

　　3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

　　4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后天内组织验收，并办理验收移交手续。

　　5、验收时，工程项目合格率达到 %时（以工程价款比例为准），其它不合格项目（不包括工程项目未完成或成品程序未完成的）的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方应予以承认。

　　6、乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签置生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　7、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：

　　8、工程未验收的，甲方不得先行使用。

　　第八条关于工程价款及结算

　　1、双方约定按以下第____种方式支付工程款：

　　a。合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　支付次数支付阶段或时间支付金额

　　第一次支付________元；

　　第二次支付________元；

　　第三次支付________元；

　　第四次工程验收后天工程总造价的5%约________元。

　　b。其他支付方式：_____________

　　2、双方同意工程的结算方法按下列第种进行结算：

　　a、固定价格，本工程总价款为________元；

　　b、单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是，总价不得超过________元；

　　b1。乳胶漆和油漆类为：墙面面积（减门不减窗）+墙面面积顶面面积+6%（前两者的和）

　　b2。瓷砖面积为：实际面积+6%

　　b3。实木地板面积为：实际面积+6%，拼花部分+10%

　　b4。木工衣柜类面积为：实际面积平方米取整数值，小数位不够0。5平方米按0。5平方米计算，超出0。5平方米的按一平方米计算。

　　b5。其他按项项目按项计算。

　　b6 。其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%（实际面积）

　　b7。估价项目测量后再具体报价。

　　b8。经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。

　　3、特别费用的约定

　　a。施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　b。施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

　　c。合同附件预算表中没有列明税费的，税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的，由乙方负责缴交。

　　d。物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方应当负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项甲方应按预付50%，项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%的，甲方应实际比例先支付给乙方备料。

　　5、工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后__日内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第九条：工程预算文件（表）属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。

　　第十条、责任与罚则

　　1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人士包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付的违约金。

　　3、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照支付乙方延期付款违约金。

　　5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责

　　6、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第十一条争议解决方式

　　双方如对合同的执行发生争议，应通过友好协商解决。如协商无效的，可提交人

　　民法院诉讼。

　　第十二条、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。

　　2、本合同履行完成后自动终止。

　　甲方：（签字）乙方公司（盖章）：

　　现场代表（签字）________ 现场代表：（签字）________

　　证件名称：____________ 证件名称：____________

　　证件号码：____________ 证件号码：___________

工程合同篇5

　　发包单位：（简称）甲方：

　　承包单位：（简称）乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、

　　甲方【管理手册】的相关规定，结合本工程的具体情况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商一致，特约定以下协议条款以便共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：

　　工程建筑面积：

　　合同价款：暂定元。

　　二、承包范围：

　　1. 主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。

　　2. 机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。

　　三、清包价款：按施工图纸及计算规范所计算的面积×每㎡单价。

　　四、合同工期：开竣工日期：年月日至年月日。

　　五、质量要求：

　　1. 首先满足设计要求及施工操作规程。

　　2. 确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。

　　3. 做好隐蔽工程施工，及时做好隐蔽工程施工中记录。

　　4. 工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。

　　六、安全生产：

　　1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。

　　2. 自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全可靠，特殊工种持证上岗。

　　3. 每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。

　　4. 设专职安全员，负责整个工程施工的安全管理，并做好安全内业资料。

　　七、文明施工：

　　1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。

　　2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。

　　3. 施工中一定要做到文明施工，做到工完料净场地清。

　　4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生浪费现象。

　　八、材料要求：

　　1. 双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。

　　2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。

　　3. 所使用材料按定额消耗量计算，超出部分清包方自负。

　　九、现场管理：

　　1. 服从总包方的统一管理指挥，按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。

　　2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。

　　3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度，遵纪守法合法经营。

　　4. 与总包方密切配合，确保工程施工顺利进行。

　　5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。

　　十、双方责任：

　　1. 双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的施工计划，造成的'经济损失由解除合同方负责。

　　2. 施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满足使用功能质量，总包方有权终止合同。

　　3. 施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。

　　十一、合同价款支付：

　　1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

　　2. 四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

　　3. 二次结构装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。

　　4. 具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。

　　十二、工程主体结构验收：验收以《关于基本建设项目验收暂行规定》、《工程质量验收规范》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。

　　十三、合同生效：

　　1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。

　　2. 本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。

　　3. 本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。

　　十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。

　　总包方：分包方：

　　住所：住所：

　　身份证号：身份证号：

　　法定人代表：法定人代表：

　　委托人代理人：委托人代理人：

　　电话：电话：

　　年月日

工程合同篇6

　　发包人（全称）：__________________________________________________________________

　　承包人（全称）：__________________________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________________________________________

　　工程地点：______________________________________________________________________

　　工程内容：______________________________________________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________

　　资金来源：______________________________________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期总日历天数_________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________________________________________

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）

　　￥：_____________________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的.文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点： _________________________________________________________________

　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。

　　发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________

　　住所：_______________________________住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

　　电话：_______________________________电话：______________________________________12

　　工程施工合同

　　传真：_______________________________传真：______________________________________

　　开户银行：___________________________开户银行：__________________________________

　　账号：_______________________________账号：______________________________________

　　邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。12

工程合同篇7

　　多选题：

　　1、投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，实力表现在(ABCE )

　　A·技术方面实力 B·经济方面实力 C·管理方面实力

　　D·装备方面实力 E·信誉方面实力

　　2、如果以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有(ABD )

　　A、不平衡报价

　　B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价

　　C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价

　　D、多方案报价

　　E、平衡报价

　　3· 从招标的原则来看，投标人在标书有效期内，是不能修改其报价的。但是，某些议标谈判可以例外，在议标谈判中的投标技巧主要有( AB )。

　　A、降低投标价格 B、补充投标优惠条件 C、降低投标利润

　　D、降低经营管理费 E、设定降价系数

　　4、工程项目的投标决策中，影响投标决策的因素有( ABC )

　　A、业主方面的因素 B、工程方面的因素

　　C、承包商方面的因素 D、资金因素 E、技术因素

　　5、投标文件(ABCE )

　　A、是承包商参与投标竞争的重要凭证

　　B、是评标、决标和订立合同的依据

　　C、是投标人素质的综合反映

　　D、不是能否取得经济效益的重要因素

　　E、是能否取得经济效益的重要因素

　　6、现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几方面了解(ABCD )

　　A、工程性质以及和其他工程间关系

　　B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系

　　C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、

　　水源等情况，有无障碍物等

　　D、工地附近的治安情况 E、工地面积大小

　　7、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(ABCE )

　　A、合同主体的严格性 B、合同标准的特殊性 C、合同履行期限的长期性

　　D、计划和程序的随意性 E、合同形式的特殊要求

　　8、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 ( ABD )

　　A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同

　　B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同

　　C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同

　　D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同

　　E、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同

　　9、成本加酬金合同 ( BCDE )。

　　A、承包单位有风险，其报酬往往较高

　　B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本

　　C、适用于风险很大的项目

　　D、适用于需要立即开展工作的项目

　　E、适用于新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目

　　10、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 ( AC )

　　A、项目业主 B、建设项目的承包单位

　　C、建设项目的总承包单位 D、项目的某分包单位 E、堪察设计单位

　　11、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(ABCD )。

　　A、委托方提交的有关基础资料的期限

　　B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限

　　C、堪察或设计的质量要求，以及堪察、设计的费用

　　D、违约责任

　　E、堪察、设计合同的定金

　　12、在建设工程堪察中，发包人向承包人提交的基础资料有(ABDE )

　　A·可行性研究报告 B·工程需要堪察的地点、内容

　　C· 工程施工详图 D·堪察技术要求 E·附图

　　13、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(ABE )

　　A·堪察、设计图纸及说明 B·材料设备清单 C·可行性研究报告

　　D·工程所需燃料方面的协议 E·工程的概预算

　　14、建设监理合同的主体是( AB )

　　A、业主 B、监理单位 C、承包商 D、监理法人 E、发包商

　　15、监理单位应承担以下义务( ACDE )。

　　A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务

　　B、应当负责工程建设的`所有外部关系的协调

　　C、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

　　E、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料、

　　16、在委托的工程范围内，监理单位( ACDE )

　　A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权

　　B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权

　　C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权

　　D、享有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权

　　E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权

　　17、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括(ABC )

　　A、监理单位完成监理工作 B、监理酬金的支付 C、违约责任

　　D、监理单位完成附加的工作 E、监理单位完成额外的工作

　　18、下列关于买卖合同的特点，说法正确的是( BDE )

　　A、买卖合同是双务、无偿合同 B、买卖合同是诺成合同

　　C、买卖合同是要式合同 D、买卖合同是双务、有偿合同

　　E、买卖合同是不要式合同

　　19、有关租赁合同，下列描述错误的是( AC )

　　A、租赁合同的履行导致财产所有权的转移 B、租赁合同是非要式合同

　　C、租赁合同没有租赁期限的限制

　　租赁合同期在6个月以上的，要采用书面形式

　　20、我国合同法规定，建设工程合同一章中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。承揽工作包括(ABCE )

　　A、定作 B、修理 C、测试 D、建筑 E、加工

【工程合同】相关文章：

工程工程合同11-13

工程的合同03-25

工程合同

工程合同 篇1

工程合同 篇2

工程合同 篇3

工程合同 篇4

工程合同 篇5

工程合同 篇6