简易版施工合同

简易版施工合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的简易版施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　简易版施工合同 篇1

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20____年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、 工程概况：

　　工程名称： 三项整治 工程地点： 罗村街道两旁 工程内容： 喷涂、油漆 资金来源：

　　二、 工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、 合同工期：

　　开工日期： 20____ 年6月5日 完工日期：20____年 7月15日 合同工期总天数 40 天

　　四、 质量标准：

　　五、 合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

　　2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的.质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　六、 乙方的权利与责任：

　　1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

　　3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　七、 付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。

　　八、 工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　简易版施工合同 篇2

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　武汉______绿化工程。

　　二、施工地点及范围：

　　本工程位于武汉______，绿地总面积为__平方米。

　　三、工程内容：

　　1．乙方根据甲方所提供的.设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2．绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5．种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币____元整，一次性包干。

　　五、付款方式：

　　甲方：____

　　乙方：____

　　签订时间：

　　简易版施工合同 篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1.工程地址：湟里镇湟庭花苑7-1号。

　　2.居室规格：房型双拼别墅，总计施工面积700平方米。

　　3.施工内容：详见施工图。

　　4.委托方式：包工包料大包干工程。

　　5.开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工期个月。

　　第二条、工程价款

　　工程价款(金额大写)，详见本合同附件(二)《材料预算表》。

　　第三条、质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　第四条、材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条、付款方式

　　1.合同一经签订，甲方付合同总价的，工期过半支付，竣工验收后付(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。乙方未按工期安排完工，甲方有权不按比例支付约定款项。

　　第六条、工程工期

　　1.按工期八个月完工。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　第七条、工程验收和保修

　　乙方应提前两天通知甲方验收，甲方应自接到验收通知单后两天内进行验收。在工程款结清后，办理移交手续本工程自验收合格双方签字之日起保修为两年。

　　第八条、其他事项

　　1.乙方责任

　　1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　2)负责施工现场的安全，施工中出现的`一切安全事故由乙方负责。严防火灾、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。____发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　第九条、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的应进行补偿。

　　第十条、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条、合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

　　如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条、合同生效

　　1.本合同双方签字后生效。

　　2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(业主)：签约日期：

　　乙方：签约日期：

　　简易版施工合同 篇4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：__________________.

　　二、工程地点：__________________.

　　三、承包方式：__________________.

　　四、工程造价：__________________.

　　五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的`安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

　　简易版施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方决定拆除________小学1号教学楼和教师2号宿舍楼，乙方自愿承包此项工程的施工。现双方协议如下：

　　一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。

　　二、甲方在______年____月____日前将应拆除房屋内的物品全部清空。

　　三、乙方在______年____月____日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，时间顺延)，并打围封闭全部废渣，待新校区公路开通后再运出废渣。

　　四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的`地点，甲方负责协调废渣堆放地。

　　五、打围、拆除、运输按工程预算总价63158.00元(大写：六万三千一百五十八元整)。

　　六、付款方式：乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方20000.00元(大写：贰万元整)，乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大写四万三千一百五十八元整)。

　　七、甲方要做好师生安全教育管理工作，施工期间师生不能进入施工场地。

　　八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行负责。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　简易版施工合同 篇6

　　合同编号：_______

　　发包方：_______________________

　　承包方：_______________________

　　签约时间：_____________________

　　签约地点：_____________________

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据相关法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：_________________________________

　　二、建筑面积（工程形式）：___________________

　　三、施工地点：_________________________________

　　四、工期

　　1、开工：______年__月__日；

　　2、竣工：______年__月__日；

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：____________。

　　六、工程质量标准：________。

　　七、工程价款：共计人民币____元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。

　　2、承包方的`责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；

　　②如期完成施工任务；

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

　　④负责发包方提供料物及设备的保护；

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用。

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满；

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼；

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执____份，具有同等效力。

　　发包方：________________________承包方：________________________

　　委托代理人：____________________委托代理人：___________________

【简易版施工合同】相关文章：

劳务简易版合同01-02

购销合同简易版02-01

简易版房屋租赁合同10-26

简易版商铺租赁合同02-24

简易版车位租赁合同03-04

简易版民间借款合同03-04

施工施工合同04-20

简易版购销合同范本10-26

简易版的个人房屋租赁合同06-07

简易版劳动合同模板11-20