建材合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的建材合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
建材合同1
供方：__________（以下简称乙方）
需方：__________（以下简称甲方）
根据中华人民共和国民法典的规定，经甲、乙双方协商同意订立以下购销合同：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币272520万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条、货款结算方式：__________
订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款__________%作为定金（即人民币____________________元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）
第三条、条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1、交货方式：________________________________________。
2、交货地点：________________________________________
3、交货日期：所以货物必须于______年______月______号之前完毕。（交货前提前3天电话通知）
4、运输费：包含在货款内
第四条、违约责任
（一）乙方应负的经济责任
1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值______ %的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值______%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3、如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的.罚金。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条、条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前_10_天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。
订立合同人：__________
甲方：__________
乙方：__________
经办人：__________（盖章）
经办人：__________（盖章）
地址：__________
地址：__________
电话：__________
电话：__________
开户银行：__________
开户银行：____________
帐号：__________
帐户：__________
建材合同2
甲方：__________________装饰工程有限公司
乙方：____________________________________
根据相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作_________样板房装饰工程的项目进行的.相关事宜，达成如下协议：
工程地点：_________a栋804室、c栋802室、c栋604室。
工程内容以甲方批准。
工程承包方式：
（1）包工、包全部材料及窗帘；
（2）开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
工程期限_________天。
开工日期____年___月___日。
竣工日期____年___月___日。
协议价款：本协议工程造价为（人民币）______________元，金额大写：_____________________元整。
甲乙双方各承担开发项目25%的费用______________元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
甲方负责设计、施工，与开发商的协议签定。
乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
恒森阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到____年___月___日。
利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
本协议生效后甲乙双方应严格履行协议所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或解除协议，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
因一方原因，造成协议无法继续履行时，应及时通知对方，协商协议终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
因协议双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
本样板房成本价：
(1)a栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2)c栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3)c栋604室以万元作为本工程的成本价；
在此期间：
(1)若开发商将样板房售出，开发商按工程协议价支付款项；
(2)若售出价格高于协议价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3)若开发商未售出或售出价格低于约定成本价，则开发商按约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为___________________元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
甲、乙双方直接签定协议的，本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份，协议履行完成后自动终止。
本协议双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
甲方：_________________装饰工程有限公司
乙方：________________________________
____年___月___日
建材合同3
发包方：___________________(以下简称甲方)
承包方：___________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，法规。
遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，双方就本工程的相关事项;协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：___________________
2、工程地点：___________________。
3、工程内容：室内倒板，公共部位的所有部位，外挑窗、空调板、线条、百叶窗等。
二、合同工期：
以甲方安排进场施工日期起到___________________年___________________月___________________号止，乙方必须按甲方的`要求进行完工。
三、合同价款：
1、承包方式：包工包料
2、使用材料名称：钢化腻子粉
3、合同价格：按实际数计算如下：
室内倒板7元平方，楼梯间公共面积7元平方，楼梯间刷贴脚线6元米，外墙挑窗板20元个，空调板20元个，挑窗上口15元个，线条15元米，百叶窗8元平方。
4、付款方式：做完验收合格付95%，余款6个月内付清。
四、质量要求：
如有脱落、空鼓，2米以下脱粉乙方自行返工且达到验收规范要求。
人为损坏，乙方不负责。
五、双方责任：
1、甲方免费提供电、水。
其它由乙方负责，如有损坏甲方东西照价赔偿。
2、乙方要向甲方提供产品合格证，检验报告及施工的其他资料。
3、乙方要有自我保护意识，安全事故甲方一概不负责，乙方自行负责且承担一切费用。
六、其他条款：
1、本合同一式两份，甲、乙各持一份且有同等法律效力。
2、本合同执行和终止，白签订日起至工程结算付清全部款后终止。
发包方(盖章)：___________________承包方(盖章)：___________________
甲方代表签字：___________________乙方代表签字：___________________
建材合同4
甲方(需方)：__________________
乙方(供方)：__________________
根据《_____》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装。
一、产品的名称规格单价数量及其它
________________________________
模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为____%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
应偿付变更部分货款(或包装价值)总值___________%的罚金。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到____省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌_____(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前____天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划____天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的`最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
甲方如中途退货，应事先与乙方协商，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值___________%的罚金。乙方不同意退货的。
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地____个月后____个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款____%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的____%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
产品价格如须调整，必须经双方协商，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同。
如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___________天与甲方协商。
八、其它
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向_____委员会申请_____，也可以直接向人民法院起诉。
甲、乙任何方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
九、本合同一式____份，供方____份，需方____份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服。
需方：(公章)____________供方：(公章)____________
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
建材合同5
卖方（甲方）：
买方（乙方）：
鉴于乙方向甲方购买全新的建材材料一批，买卖双方在平等、互利的原则下订立如下协议：
第一条：货物品种及价格
乙方向甲方购买材料数量及价格见下表：
货物名称
单价/规格
数量
价格
三年不开张，开张吃三年
合价
第二条：付款方式
按买卖双方议定总价为人民币，于双方签订合同后________天内由乙方支付人民币，以银行承兑汇票付款。
第三条：交货时间及地址
乙方付款后天内送到乙方指定收货地点。
第四条：合同争议的'解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或解决不成的，依法向人民法院起诉。
第五条：其他约定事项：
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
卖方（甲方）：买方（乙方）：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
建材合同6
买方（章）：________
卖方（章）：_______
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况单位：__________元/
建材名称______产地______品牌______规格型号______颜色______材质______数量______单价______总价______是否由卖方安装
□是□否
合计人民币（大写） ______拾______ 万 ______仟___________佰______ 拾 _______元______ 角 ______分（小写）：￥_______元
第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________________
第三条 交货：交货方式：______（卖方送货/买方取货）；交货时间：______________；交货地点：____________________。
第四条 安装：安装方式：______（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条 验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）_______________元（定金不得超过总价款的20%），交货验收后一次性支付余款；
（二）________________________
第七条 违约责任：
（一）卖方违约责任：
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理；
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金；迟延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的.定金无权要求返还。
第八条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条 其他约定事项：__________________
第十条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方（章）：________
卖方（章）：_______
签订时间：__________
建材合同7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况：
建材名称：________________________
产地：________________________
品牌：________________________
规格型号：________________________
颜色标号：________________________
材质：________________________
批次：________________________
数量：________________________
单价：________________________
总价：________________________
合计人民币_____________元，大写____________________
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________
第三条交货：交货时间地点为;交货时间：__________________;交货地点：________________
第四条安装：安装方式为;卖方安装，安装标准为□《____________市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《_________市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由_________承担，买方应为卖方提供必要的安装条件
第五条验收：对于建材的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后________日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工
第六条换货：交货验收完毕后买方因对建材的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起________日内办理换货手续，换货费用由买方承担
第七条余货处理：安装后的剩余建材，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起_________日内办理退货手续，退货费用由买方承担
第八条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款
签订本合同时，买方支付_________元，货到验收后一次性支付余款;_____________________________元
第九条违约责任：
卖方违约责任：
1.建材经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_________年，卖方负责免费修理;
2.卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方____倍返还定金
买方违约责任：
1.买方迟延提货的.，每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;
2.买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还
第十条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁
第十一条对本合同一式________份，双方各执________份本合同双方签字盖章后生效
买方(签字盖章)：_______________
住所：________________________
签订时间：___________________
卖方(签字盖章)：_____________
住所：____________________________
签订时间：___________________
建材合同8
供方(以下简称乙方)： 程从明
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下： 需方(以下简称甲方)： 刘君
第一条甲方向乙方订货总值为人民币350000元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条．货款结算方式：
订单双方确认之日起乙方需向甲方提供10万作为定金，按照乙方的需求送货，货物经乙方验
收合格后3日内结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）
第三条．条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。
2.交货地点：重庆市永川区卧龙路251号附1-2号
3.交货日期：所以货物必须于20xx年6月18号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）
4.运 输 费：包含在货款内
第四条． 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的.罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值 10%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值10%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条．条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额10% 的补 偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前_3_天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方：乙方；
电话： 电话：
地 址： 重庆市永川区
年 月 日
建材合同9
甲方：_________
乙方：_________
第一条：付款方式
甲方向乙方订购订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。：每批次货物运至施工现场，甲方材料员验收后由双方现场开票签字确认。乙方所供材料在每月25日结算，在当月30日前付清当月材料款的_________%，余款在合同解除之日付清。
第二条：乙方负责将材料运至施工现场指定位置，自行承担运输费用。
第三条：经济责任
（一）乙方责任
1、乙方需按质按量按约定交货，逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的向甲方偿付违约金。
2、乙方所供产品不能利用的'，乙方负责无偿调换货物。
3、乙方在运输途中所发生的一切事故与甲方和业主方（曹碑兴隆学校）无关。
（二）甲方责任
1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的付给乙方延期罚金。
2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。
第四条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。
第五条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时。
（一）申请仲裁机构仲裁。
（二）向人民法院起诉。
第六条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。
第七条：本合同共一式2份，甲乙双方各执1份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
建材合同10
签订地点： 签订日期： 建筑器材租赁合同
出租方： XXXXXXXXXXXXXX建筑器材服务部 (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方)
乙方为承建 工程，租用甲方建筑器材，经双方协商一致，依据《合同法》及国家相关法律法规签订本合同，以此共同遵守执行。
一、工程地址：
二、乙方预定租用甲方钢架管 米，扣件 套，顶托 根，等建筑器材，实际数量及时间以发收货单据为准。租赁期间自 年 月 日起至 年 月 日止。租赁期间届满，乙方未归还租赁物，视同乙方仍承租租赁物，本租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
三、乙方在提货时由经办人点清数量，验收质量，乙方经办人在发货单上的签字视为对所提器材无异议。乙方承担器材自发货起至归还这一期间丢失、损毁及导致他人危害及相关的任何责任，甲方概不负责。乙方送回租用的器材时，甲方按本合同第十三条的验收标准验收。
四、乙方租用器材的提货、送回地点均为甲方仓库。装卸费和运输费均由乙方自理，甲方为乙方提供现场施工安装指导，并为乙方代办运输，装卸费按如下标准计算，装车费 元/吨，运输费 元/吨，卸车费(包码堆) 元/吨。(为简便计算，钢架管250米计1吨，扣件1000套计1吨，500型顶托200根计1吨，700型顶托150根计1吨)。
五、甲方所提供钢架管规格为：1.5米、2.0米、2.5米、3.0米、3.5米、4.0米、4.5米、6.0米，(异型另议)。
六、乙方提货前须向甲方交付押金，并由甲方开具押金收据，乙方不得以押金抵付租金，待租用器材全部送回并且租金全部清结时返还押金。押金收取标准为 元/吨。
上述标准为不含税标准，乙方需要以发票结算时由乙方承担相应税款
八、租金结付和方式：租金按租用天数计算，自发货之日起至送回之日止，租期不足三十天，按三十天计算租金;租期超过三十天，按实际使用天数计算租金。以发货单和验收单为结算凭据。乙方每月5日前必须一次性付清上月的全部租金，未按时支付的.，每天按应缴租金的3‰加收违约金至租金缴清之日止。如乙方逾期45天仍不交付租金，甲方有权单方终止合同，自行收回租赁物，并由乙方承担所需全部费用。
九、乙方所租器材只限本合同工程使用，未经甲方同意认可，不得将所租器材转租、转借到其它工地、单位或个人使用，否则甲方有权收回所租器材，并视乙方违约。
十、乙方合同签订人不能亲自到现场办理器材租赁手续时，则由乙方委托 到甲方场地办理相关租赁手续。
十一、材料供应保障：甲乙双方签订合同后，乙方工程所需器材数量，提前一周向甲方提交材料计划表，甲方保障供应。如乙方未报计划，所造成的一切损失甲方概不负责。
十二、安全责任：自乙方从甲方仓库提货出库后，中途所发生的交通事故以及乙方在施工安装、使用过程中所发生的一切事故及损失，甲方概不负责。
十三、材料归还验收标准：钢架管尺寸短于出租时5公分以上，吹洞、焊疤、严重弯曲无法校直，管体有裂纹、压扁等时拒收，扣件主芯损坏、叶片断裂、螺杆螺帽损坏或丢失时拒收。
十四、其它费收取标准：
1、钢架管校直费为： 元/米，
2、钢架管刷油漆加收： 元/米，
3、扣件清理上油费为： 元/套，
4、扣件螺杆螺帽丢失赔偿： 元/套，
5、顶托清理上油费为： 元/根，
6、顶托螺帽丢失赔偿： 元/个，底板为 元/个，
7、轮扣轮盘变形： 元/个，轮盘损坏： 元/个，
8、轮扣插头损坏： 元/个，套管损坏： 元/个。
十五、合同一经签订后，甲、乙双方必须遵照执行，如某一方却有特殊情况不能履行合同，必须在合同签订三日内向另一方提出撤销，否则视为违约。
十六、在履行合同中如有纠纷，双方应尽量协商解决，协商不成的，双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。任何一方为实现债权所支出的费用包括诉讼费、鉴定费、律师费等均由败诉方承担。
十七、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日生效，至全部租金和有关费用结付完毕之日失效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
建材合同11
北京市建材买卖合同（卫浴洁具类）(bf--20xx--0108)
北京市建材买卖合同（卫浴洁具类）(bf--20xx--0108)
合同编号：_____________
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：___元/___
建材名称
产地
品牌
规格型号
颜色
材质
数量
单价
总价
是否由卖方安装
□是□否
合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分（小写）：￥元
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________________
第三条交货：交货方式：（卖方送货/买方取货）；交货时间：______________；交货地点：____________________。
第四条安装：安装方式：（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）________元（定金不得超过总价款的20%），交货验收后一次性支付余款；
（二）________________________
第七条违约责任：
（一）卖方违约责任：
1．卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理；
2．卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金；迟延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1．买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金；
2．买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项：__________________
第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方（章）：________卖方（章）：_______
住所：______________住所：_____________
联系电话：__________联系电话：_________
委托代理人：________法定代表人：_______
委托代理人：________
签订时间：__________签订地点：_________
声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的`承诺的，适用其承诺；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
主办单位（章）：__________
北京市工商行政管理局制定
北京市建材买卖合同（卫浴洁具类）(bf--20xx--0108)
北京市建材买卖合同（卫浴洁具类）(bf--20xx--0108)
ideng_fg／m3）
e1
≤0．12
当采用穿孔法测定游离甲醛含量，并依此对人造木板进行分类时，其限量应符合表3．2．4的规定。
表：环境指标等级及甲醛含量表
类别限量
（mg／100g，干材料）
e1
≤9．0
e1为可直接用于室内的人造板，e2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。
3．1．1民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合表3．1．1的规定。
表3．1．1无机非金属建筑材料放射性指标限量
测定项目
限量
内照射指数（ira）
≤1．0
外射指数（iγ）
≤1．0
3．1．2民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等，进行分类时，其放射性指标限量应符合3．1．2的规定。
表3．1．2无机非金属建筑装修材料放射性指标限量
测定项目
限量
a类
b类
内照射指数（ira）
≤1．0
≤1．3
外射指数（iγ）
≤1．3
≤1．9
注：a类装修材料使用范围不受限制；b类不可用于ⅰ类民用建筑工程室内装饰；
3．1．3空心率大于25%的建筑材料，其天然放射性核素镭ra-226、钍th-232、钾k-40的放射性比活度应同时满足内照射指数（ira）不大于1．0、外照射指数（iγ）不大于1．3。
买受方（公章）：_________________
法定代表人（签字）：_____________
_________年___________月_______日
签订地点：_______________________
出卖方（公章）：_________________
法定代表人（签字）：_____________
_________年___________月_______日
签订地点：_______________________
附件
验收检测须知
1．应选择有资质的检测机构（获得省级实验室计量认证）进行检测。
2．应当在商品房装修工程完工7天以后择日进行检测。
3．检测前7天应当将现场清理清洗干净，不留施工余料。
4．应当提前与检测机构预约检测时间。
5．应当向检测机构提供检测地的平面图。
6．检测采样须在封闭门窗一小时后进行。
7．验收费用参考价格：_________元（五项全套检测，两房两厅，4个采样点，每点基本最少测四项，_________市区内，以验收机构报价为准。）
合同范本说明
1．本合同系广东省室内环境检测联盟之成员单位：中科国环环境技术研究中心广州分中心、广州市超核室内环境监测有限公司主拟。
2．有关检测专家和法律专家根据有关国家法规和以往纠纷处理的经验拟定本合同。
3．本合同作为装修合同的附件使用。
4．本合同文本为推荐性文本，不具强制性，具体事项和条款签约双方应认真协商确定。
5．本合同将根据消费者和服务方、商家的反馈意见和有关新法规的出台不断更新。
室内环境质量保证合同（适用于建材买卖）
室内环境质量保证合同（适用于建材买卖）
建材合同12
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方协商一致，就乙方租赁华南XX商铺事宜签订本合同。
一、乙方租用甲方位于大亚湾____区上扬华南XXC-4栋1
7、17号通间商铺，建筑面积为
二、租金标准和期限
1、租期从月月元；
2、租期计算每年租金分两期缴纳租金，在租期第一个月十天内交纳半年租金，每半年应交租金 万 仟 佰 拾 元。
三、物业管理费用每月每平方米 元，乙方自用的水、电按实际用量向本市场共识交付，以上费用乙方应在每月10号前付清。
四、付款方式
乙方在签订合同时，每间缴交押金 叁仟 元作为履行保证金，租赁合同期满后该保证金不计利息返还乙方。
五、合同约定期满一个月前甲乙双方可协商续期与否，在同等条件下，乙方有优先续期权利。
六、合同租期满后，甲乙双方未能将续租事宜达成一致，在乙方应缴交各项费用已结清之后，甲方在7天内履约保证金退还乙方，乙方应限时退还所租赁商铺给甲方。
七、承租方权利义务
1、在租赁期内，如乙方需转让门面则应报甲方变更租期合同办理变更手续，乙方不得将商铺私自转让。
2、乙方在本商铺只能经营五金、洁具、陶瓷，不能做非法经营。
3、乙方不得擅自拆除卷闸门，如有特殊需要需提交申请，经甲方公司同意后方可变更，费用由乙方承担付清，另按照卷闸门的造价交纳押金，在合同期并由乙方回复原装后退回此押金。
4、乙方在租赁期如有损坏所租赁的'物业设施必须等价赔偿。
5、乙方必须遵守公司制定的市场管理条例，遵守安全消防规则。
八、出租房权利义务
1、甲方有权对乙方经营活动是否合法，是否遵守市场管理条例进行监督。
2、乙方有下列情况之一时，甲方有权解除合同，且乙方已交的保证金甲方不予退还。
1） 擅自改变商铺结构及使用性质，擅自转租商铺或利用商铺从事非法经营活动，擅自在商铺内生活煮饭、砌墙住人、在商铺外晾晒衣服。
2） 逾期未缴交租金、物业管理费达一个月。
3） 严重违反本市场管理条例。
九、如因不可抗力原因导致合同双方任何一方损失的，双方不承担责任，双方尽量减少损失。由于不可抗力原因造成本合同无法履行时，本合同自动失效。
十、本合同未尽事宜，双方可另行协商。
十
一、本合同在双方签字后，并且乙方已缴清保证金后生效。
十
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：________年____月____日
建材合同13
甲方(需方)：______________________乙方(供方)：_______________________
法定代表人：_____________________法定代表人：______________________
甲方公司地址：___________________乙方公司地址：____________________
甲方施工地址：___________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它
编号产品：________________________
原材料名称：______________________
规格型号：________________________
单位：____________________________
单价(张/元)：_____________________
需量：____________________________
备注：____________________________
合计金额：(人民币大写)：_________
模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到xx省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签确认，作为双方结算的'最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方(公章) ：__________________供方(公章)：___________________
法定代表人：__________________法定代表人：___________________
或其委托代理人：______________或其委托代理人：______________
_________年_______月__________日_________年_______月_________日
建材合同14
供方：____________________
需方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》，供需双方本着友好、平等、互惠互利的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
一、本合同所列各种工艺品详细清单及收费标准如下表。
二、合同价款
本合同所列工艺品计人民币：________元整（￥____________元），明细价款附后。
三、包装及运输
供方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装，并承担其包装费，货物的运输费用及在运输过程中的损坏由供方自行承担。
四、验收方法
按照有关工艺品的行业标准（如无行业标准按厂家工艺标准验收），因本合同标的物全部为手工制作，实际所供货物与样品难免有差异存在，因此验收时按实际到场货物为准。
五、货款的支付
1、合同签订后7天内，需方预付供方合同总价款的50%，即人民币________元整（￥________元）作为预付款。
2、本着货到付款的原则，所有标的物到场验收合格后，需方在7天内支付余款，即合同价的50%________元整（￥________元）。
六、交货规定
1、交货地点：供需双方约定交货地点为________________。
2、交货日期：合同签订后30天内交货。
3、运输费：供方承担。
七、双方责任、义务及权利
1、需方如在合同执行中途变更标的物的规格及形状的，需征得供方同意，在和供方协商确认变更价款后方可变更，否则承担因此而引起的`一切责任。
2、供方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的，需经需方同意，未经需方同意擅自延长供货期的，承担因此引起的责任。
3、因供方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时，供方应进行更换。供方如提供替代产品的，其质量等级应等同或高于合同约定标的物，否则不予认可。
4、需方应按时支付合同价款，由于需方原因未能按时支付款项的，供方交货日期相应顺延至付款后第一天起算。
5、标的物到现场一经需方验收合格后，需方不得以任何理由更换，如因需方原因更换标的物，增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。
6、本合同所订条款任何一方都不得擅自变更或修改，如确需修改的，变更方必须与利益相关方签订补充协议，否则造成的一切损失由提出变更方承担。
八、合同争议的解决方法
合同发生争议时双方协商解决，协商不成的向供方所在地法院起诉。
九、未尽事宜约定
本合同未尽事宜双方协商补充，补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力，与本合同冲突的条款以协议条款为准。
十、合同份数、生效与终止
本合同壹式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，履行完毕及款项付清后自动失效。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：_______________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
建材合同15
甲方：身份证号：住址：
乙方：身份证号：住址：经甲乙双方友好协商、达成以下合伙协议：
名称：
经营场所：
出资额：40万
类型：个体商户
一、经营范围：水泥批发零售（经营范围涉及国家法律法规专项管理定的从其规定）
二、合伙期限。
合伙期限5年，自工商部门核发营业执照之日起开始计算。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
三、出资金额、方式、期限
（一）甲方出资人民币20万元，大写贰拾万元整，占总投资额的50%；乙方出资人民币20万元，大写贰拾万元整，占总投资额的50%；
（二）双方以现金方式出资，于20xx年__月__日以前交齐。
（三）本合伙人出资共计人民币40万元，大写肆拾万元整。合伙期间各合伙人的.出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
四、盈余分配与债务承担
合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
（一）盈余分配：合伙人投资成本全部回收以前，各合伙人依照出资比例对合伙人利润进行分配；合伙人投资的成本全部回收以后，合伙人的利润由各合伙人平均分配，即各合伙人各自享有二分之一的利润分配额。
（二）债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以投资比例为依据，按比例承担。
五、其他
（一）经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准；
（二）本合同一式两份，合伙人各执一份，自签字之日起生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日年月日
【建材合同】相关文章：
建材订货合同03-19
建材销售合同01-14
建材购买合同11-27
建材装修合同01-10
建材购销合同06-02
建材采购合同10-30
建材购销合同10-13
建材供货合同10-10
建材经销合同11-19