承包合同

时间：2024-07-19 12:16:01 合同范本我要投稿

承包合同范本[优]

　　随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的承包合同范本，欢迎阅读与收藏。

承包合同范本[优]

承包合同范本1

　　甲方：________（以下简称为甲方）

　　乙方：________（以下简称为乙方）

　　为发展渔业生产，提高经济效益，经村委会研究将________鱼塘给乙方承包和养殖，现特订立如下合同：

　　一、承包范围及四址：

　　本________鱼塘，东至________，西至________，南与________交界，北至________交界。

　　二、承包期限：

　　一定五年，即由20xx年3月12日起至20xx年12________月31日止。

　　三、承包金额及交款方式：

　　甲、乙双方订合同时由乙方一次性交清五年承包金________元。

　　四、承包事项：

　　一、乙方在承包期间，自放、自养、自管理、自主经营、自负盈亏。

　　二、乙方干取鱼时，保护好圩堤，不得随意挖土，更要维护农户财产。损失由乙方负责赔偿。乙方承包期间，围网不得影响泵站排水及内河交通，如有影响，甲方有权强制拆除。

　　三、乙方在承包期间，如发现有人偷捕、哄抢，在自行处理不了的情况之下，甲方积极协助调处，但乙方的内部矛盾，甲方不预调处。

　　四、乙方在承包期间，甲方需搞水利工程，乙方应积极配合，服从统一标准要求施工。

　　五、乙方在承包合同到期时，应及时拆除承包期间投入的`动产与不动产，如不拆除视为放弃，甲方有权处理，由此造成的损失自负。

　　五、违约责任：

　　合同一经签订，希双方共同遵守执行，如单方违约则罚款壹仟元，并承担由此造成的实际损失。本合同经甲、乙双方签字，并经镇合同管理委员会鉴证后生效。

　　此合同一式三份，甲、乙双方各执一份，镇盒同管理委员会执一份备查，并监督执行。

　　鉴证单位：

　　甲方：________甲方代表：________乙方：________甲方代表：________

　　二0xx年xx月xx日

承包合同范本2

　　发包方：_____（以下简称甲方）

　　承包方：_____（以下简称乙方）

　　甲方为充分利用自身闲置资源，提高资源价值，经全体村民户主一致表决通过，同意将阳和坪荒山承包给乙方。为此，经双方共同协商一致达成如下协议：

　　一、甲方自愿将阳和坪荒山承包给乙方，乙方自愿承包。四至界限为：东与巡田乡界境线交界；南与东安大庙口林场紫云工区阳和坪新东交界处为界；西与赵海成承包交界；北至各农户责任山（岩老头齐脊倒水）为界。

　　二、甲方自愿将此荒山出租承包其最重要的首要条件就是要求乙方在协议签订之后，马上动工修通响水岩至阳和坪的护林防火道路，路一年之内全部修好，山六年之内全部消荒，六年以后未消荒的剩余荒山地甲方有权收回。

　　三、承包年限为35年，即自20___年1月1日起至20___年12月30日止。到期乙方要无条件退包，甲方即时收回，包括地权、林权及证，乙方不得以任何借口借故不退。

　　四、分成标准：甲方以荒山地入股分成，现有林木全部归乙方所有，新造林甲乙双方按二、八比例分成，即甲方占20%，乙方占80%，砍伐林木时的总产值除去砍伐工资、运输、砍伐证标准开支再另行分成，有关单位向乙方收取管理费和造林全过程的所有开支由乙方单方承担，为公正起见，开始砍伐林木时，甲方必须参加与乙方共同管理经营，并可以双方公平竞标，山地界线纠纷以及甲方内部纠纷，甲方全权负责处理，与乙方无关。

　　五、在承包期限内，不管乙方的承包经营情况怎样，任何一方不得以任何借口要求降低或提高承包比例分成，乙方不得以承包状况差为由而要求降低分成，甲方不得因社会发展国家政策变异而要求提高分成。

　　六、甲方发包山场内现有的包括以后国家增划、增加的生态公益林补助款仍归甲方领取，但在承包期限内乙方自己争取的国家项目款、优惠待遇归乙方享有，承包期满后乙方不再享有。

　　七、在承包期限内，乙方对承包山场享有绝对的经营管理权，甲方村民不得随意进入乙方承包山场内进行伐薪、伐林，乙方为加强管理有权制订相应的管理制度和规章条约，甲方及全体村民应无条件支持遵守。

　　八、在承包期限内，乙方有权从甲方无偿获得道路的通行权，乙方因开发、经营的需要修建道路占用甲方的土地，甲方应当同意支持并负责调解好矛盾，经济开支由乙方负责，马路以响水岩为界，上段新修的由乙方负责维修，下段原有的由甲方负责维修。

　　九、在乙方承包期限内，因本地习俗，甲方村民病故，如选坟地，在乙方承包山场内，任其选于何处，乙方必须无条件答应和提供地方，如果有不属甲方村民的其它村人士进入乙方承包山场内选用坟地，乙方无权答应提供坟地，必须得到甲方同意。

　　十、承包年限满期时，未砍伐完的林木，乙方不能要求延时再砍，应由甲方无偿收回，砍伐完林木的空地，甲方也不能以任何借口要求乙方再补造。乙方在承包过程中，因管理经营所需所建置的.设施工程和财物，归乙方全权所有，承包到期后，如乙方不愿继续承包，其设施工程不能拆除带走，如乙方愿意继续承包，在同等条件下必须优先乙方，而甲方不愿发包给乙方，那乙方所有设施工程和财物可以拆除带走，甲方需要的（除马路外）必须适当议价，甲方付现金给乙方。

　　十一、在乙方承包过程中，因经营管理所需办理林权证手续，甲方必须无条件提供相关资料，如果乙方将林权证用作抵押，只能抵押乙方股份，不能抵押甲方股份，更不能将甲方地权做抵押。

　　十二、本协议签订以后，一式六份，双方签字生效，发生法律效力，每条每款任何一方不得反悔或违反，否则，由违约方支付2万元的违约金，并赔偿守约方因此所造成的直接、间接的经济损失。

　　甲方签字：_____ 20___年__月__日

　　乙方签字：_____ 20___年__月__日

承包合同范本3

　　合同编号：_________

　　发包人：______

　　签订地点：_________

　　承包人：______

　　签订时间：__年__月__日

　　第一条发包人将位于发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。

　　第二条承包期限：从_____年_____月_____日发包人将饭店交付承包人使用，到_____年_____月_____日收回。

　　第三条承包金及交付的时间、方式承包金每月(大写)_______________元。

　　承包金每____个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人，第二次承包金于________交清，以后交付方式以此类推。

　　第四条承包饭店的经营范围第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。

　　第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。

　　第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。

　　合同期满，该装修无偿归发包人所有。

　　第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。

　　发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。

　　第九条合同解除的条件：第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金_____元，并赔偿相应的损失。

　　第十一条由于非发包人原因造成的'标的物拆迁、灭失，发包人免责。

　　第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十三条其他约定事项：发包人(章)：_______________________承包人(章)：_______________________

　　时间：_______________________

承包合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就？路两侧花卉种植美化工程事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

　　一、劳务概况

　　1、乙方为甲方的？的路两侧花卉种植美化工程提供劳务。劳务地点分别为水边路两侧5km路段种植花卉2万株、榆大路两侧1.7km路两侧种植花卉1万株。具体劳务内容为栽花3万株、浇水3遍、除草1遍等。

　　2、施工时间为：_____年6月10日到6月20日。

　　二、工程质量

　　1、乙方所种植的花卉必须达到成活率95%以上，在工期内出现意外造成少量花卉苗死亡的，由甲方提供花卉苗，乙方无偿进行补植。

　　2、乙方所施工的范围应设置一名专职的质量管理人员，负责施工中的质量检查，与甲方有关的管理人员进行质量管理与评定，并负责对栽植不合格的地方进行整改。

　　三、项目款及结算方法

　　1、支付价格：每株0.5元（栽植、浇水、除草）等，合计人民币壹万伍仟元整（￥15,000.00元整）。

　　2、支付方式：待工程完工后，经甲方验收合格，乙方完成所有工作量一个月后一次性支付。

　　四、双方的权利与义务

　　（一）、甲方的权利和义务

　　1、权利

　　（1）统一协调指挥乙方的工作，并对乙方各方面进行统一管理，要求乙方按照约定工期完成劳务工作。

　　（2）检查评定乙方的工作质量，对质量问题提出整改意见，交乙方执行。

　　（3）对乙方不服从甲方有关人员的.管理，甲方有权辞退乙方。

　　2义务

　　（1）甲方按照约定工期时间内提供乙方所需的花卉苗。

　　（2）及时的组织验收，及时的按约定给付乙方价款。

　　（二）、乙方的权利和义务

　　1、权利

　　（1）有按约定要求甲方支付价款的权利

　　（2）对甲方有关质检人员评定的质量不服，有向更高一级领导请求评定的权利，申请评定应以一次为限

　　2、义务

　　（1）服从甲方统一管理，对不服从甲方管理，野蛮施工，忽视安全操作规程造成的安全事故、质量事故负全部责任。

　　（2）安全文明高效施工，使工程质量达到甲方的要求，如出现质量问题要及时整改。

　　（3）按照约定的工期完成劳务工作。

　　五、违约责任

　　1、甲方违约：赔偿对乙方造成的损失。

　　2、乙方违约：乙方无条件退场，所做工程不予办理结算，并赔偿对甲方造成的损失。

　　六、其他

　　本合同自甲乙双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　签订时间：_____年_____月_____日

承包合同范本5

　　甲方：乙方：

　　为了增强蔬菜大棚管理人员的责任心，提高种植蔬菜的技术能力和管理水平，增加大棚管理人员的经济收入。经研究，公开面向公司所有大棚管理人员进行承包。实施方案如下：

　　1、协议有效期限为___个月（一个蔬菜生长季），即从____年____月____日起至____年____月____日止。

　　2、承包期间（10个月），日光温室承包人每月可领取基本工资600元/亩；连栋拱棚承包人每月可领取基本工资300元/亩。收获完毕按照下表确定产量提成奖。

　　产量提成比例表

　　3、公司规定的产量指标是：产品分合格和不合格两个级别（附表）。合格者按《产量提成比例表》兑现；不合格者2公斤按1公斤计算提成。

　　4、大棚位于________处，占地_______亩，品种为________，基本工资为________元。

　　5、甲方负责乙方在生产经营中的水、电、灌溉及各种生产资料，并提供生产管理及生产技术服务，统一品种、统一管理、统一进行产前、产中、产后服务。乙方严格按照公司提供的`生产技术方案，负责大棚蔬菜的生产、技术管理。

　　6、大棚仅限于蔬菜生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途及外形外貌。不得私自拆改搭建其它建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强拆，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

　　7、乙方要对承包的大棚应加以保护，若造成损失、丢失由乙方自行承担，并按实际损失的三倍赔偿甲方。

　　8、乙方按甲方规定时间报到，服从甲方管理。日常工作可以不遵守作息时间，工作时间可以不按每天8小时计算，其他必须遵守公司的各项制度章程。

　　9、如遇自然灾害和不可抗拒因素，本协议自动解除，本协议未尽事宜由双方共同协商作出补充。

　　10、本协议在______年______月______日前甲乙双方对大棚现状进行确认，然后办理协议终止手续。

　　11、违约责任

　　双方应当全面履行本协议约定，任何一方违约的，均应向守约方支付违约金1000元。

　　12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：____________ 乙方：____________ _____年____月___日 _____年___月____日

　　附件：河南鸿志高效农业开发有限公司蔬菜合格标准

承包合同范本6

　　订立合同双方：____________

　　委托单位：____县____国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：____县____乡____村____村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将____山的____亩护林承包给乙方看护管理，其中，成林____亩，中幼林____亩。该片林木北起____至____，南起____至____，东起____至____，西起____至____。

　　第二条承包期限

　　护林承包合同有效期为__年，从____年____月____日起至____年____月____日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　1。现有成材木，如甲方在______年以前砍伐的，甲方按每立方米____元付给乙方护林费；____年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米____元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　2。中幼林间伐材（指胸径在____公分以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按____∶____比例分成，甲方得____成，乙方得____成。

　　3。护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4。乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株____元罚款。所罚款项，甲乙双方按____∶____分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　1。甲方交给乙方的`护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2。甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3。甲方砍伐成木验收后____日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　1。保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2。乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3。自本护林合同生效之日起____日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民____名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　1。如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的____倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方____元。

　　2。由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方____元。

　　3。护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方____元。

　　4。甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5。甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的____‰向乙方偿付违约金。

　　6。甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　____________________________________。

　　本护林承包合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本护林承包合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，分送县林业局、乡政府、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：___ （公章）

　　代表人：____________（盖章）

　　地址：__________

　　开户银行：________

　　帐号：_______

　　乙方：____县____乡____村____组或村民____（公章）

　　代表人：____________（盖章）

　　开户银行：______________

　　帐号：__________

　　____年____月____日订

承包合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　经协商，乙方承包甲方公司办公大楼、生产部办公楼及各车间卫生间的日常清洁工作，现就相关事宜签订合同：

　　第一条

　　资质要求

　　乙方必须保证其为一家依据法律规定并竟合法程序获取有关主观机关批准成立的实体，具有承接业务的营业范围。

　　第二条

　　清洁范围及内容

　　第三条费用及结算方式

　　在乙方按相关要求完成工作的情况下，由甲方每月由银行转账方式向乙方支付当月服务费支付清洁包干总费用共元,大写元人民币。总费用包含（但不限于）乙方人员工资、延长工作时间工资、津贴、劳保福利、劳保用品、社会保险以及各种费用和税金等。（如有扣款，则在承包费用中扣除）。如遇国家政策性调整社保基数及最低工资标准时,甲方应补支付相关的社保、工资补差额费用。

　　乙方于每月____日前将上述费用额与甲方核对后（如有扣款，则在承包费用中扣除）开具正式发票交甲方，甲方收到发票后五个工作日向乙方划付。如遇节假日等特殊情况，付款时间顺延。

　　第四条承揽期限：________年

　　第五条双方的责任义务

　　1．甲方为乙方无偿提供清洁使用的水、电，提供存放清洁工具

　　的房间。

　　2.乙方承包的为日常保洁，即在甲方上班时间内按规定的清洁范围、清洁内容及要求跟踪打扫和清洁保洁工作。乙方包工、包料、包工具、包设备、包质量、包安全。

　　3．甲方有权对乙方的清洁服务工作进行监督和考核，并要求乙方对存在问题限期整改。对于乙方在保洁中出现的质量问题，甲方有权要求乙方支付违约金：

　　第一次出发警告XX知书，

　　第二次要求乙方支付违约金，违约金按照月保洁费的1%从当月保洁费中扣除。XX过前两次提醒和督促后乙方保洁工作仍达不到甲方要求，甲方可单方解除合同，不用支付违约金。

　　4．乙方必须向甲方提供清洁人员的名单及相关个人资料，以便甲方备案。同时，乙方要保持清洁人员的相对稳定，不能任意调换、增减。如确因需要调换的，必须报甲方归口部门备案。

　　5．乙方应配备管理人员加强人员的管理，对乙方人员进行安全保密保卫教育，让其遵守国家法律、法规和甲方有关规章制度。教育乙方人员做好包括但不限于防滑、防高坠、防电、防火等各项安全措施，不可干扰甲方的正常生产经营管理工作，不可擅自挪用甲方的物品，不得擅自将甲方物品私自带出厂门。如乙方人员违反有关规定，给甲方造成的损失由乙方照价赔偿，并可要求乙方重新调换清洁人员。

　　6．乙方人员进入甲方工作前，乙方应组织对其进行身体健康状况检查。凡患作业禁忌症、生理有缺陷或不宜从事实际作业工种的人员，一律不应进入甲方工作，否则由此引起的一切后果由乙方负责。同时，乙方不应指派人员在甲方从事所承包服务工作时间内承担不是由甲方主管部门指派的'临时性清扫清洁以外的工作。如有违反，发现一次在承包费用中扣50元，如发现超

　　过3次以上的39;，则每次在承包费用中扣罚金额加倍。

　　7．乙方必须加强对清洁人员的安全教育，认真做好安全防护。乙方必须要求乙方人员着装要整洁（如甲方需统一服装时，配置服装的费用由甲方另行支付或统一配备），不能穿拖鞋、高跟鞋或露脚趾、脚跟的凉鞋进入公司，不能光上身施工，不能穿短于膝盖的裤子施工。违者每一例扣罚乙方50元，在结算款中扣除。乙方人员安全劳动保护用品应符合工作需要，应做好各种安全防范措施。在工作前，应检查并确认工作环境符合安全要求，如发现有安全隐患，应由乙方XX知甲方整改，整改完毕后方可施工。一经开工，即可认为乙方已确认工作环境符合要求，如产生不良后果，责任及费用全部由乙方承担。

　　8．乙方应依法为其人员缴纳社会保险，按时发放工资。乙方缴交保险情况及工资发放的清单或银行回执应复印一份于每季末____日前报甲方备案，并对其真实性负责。如在工作期间发生工伤事故或劳资纠纷，或工作过后产生劳资及其他纠纷，其所有费用和责任全部由乙方承担。如因乙方违法行为或其他过错导致甲方承担连带责任的，甲方可向乙方追偿。

　　9．乙方在本合同期间，因工作失误造成的损失，乙方按法律规定承担相关责任。因乙方原因，给甲方造成损失的由乙方承担（扣罚的费用在甲方支付给乙方的承包费中直接扣除），并可要求乙方重新调换人员。因甲方原因造成乙方人员损失的，甲方按法律规定承担相关责任。

　　10．如因各种原因造成乙方需重新调换人员，乙方仍须按合同约定按时按质完成承揽的工作，如没有完成合同内约定的承包工作，则在承包费用中扣除相应费用。如因乙方各种原因无法正常履行合约达7天，对甲方利益造成影响的，甲方可单方解除合

　　同，不需支付乙方任何形式违约金，并可向乙方要求赔偿。

　　11．双方签订安全及廉洁协议，作为本合同不可分割的一部分。

　　第六条未尽事宜，双方另行协商，协商不成依法处理。双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议、附件，补充协议、附件与本合同具有同等法律效力。

　　第七条本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时友好协商处理。

　　第八条本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决或报请相关行政主管部门进调解，协商或调解不成的，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第九条

　　本合同期满前一个月，甲乙双方应提出是否续约的书面意见，如甲、乙双方不提出书面终止意见时，本合同自动顺延，但费用另议。

　　第十条

　　本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字之日起生效。

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）

　　代表（签名）：代表（签名）：________年____月____日________年____月____日

承包合同范本8

　　工程名称：

　　发包人：

　　承包人：

　　签定日期：

　　工程施工合同 ( 正本) 年月日

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　投资计划或工程立项批准文号：资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写)： (人民币)

　　￥：元

　　六、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。

　　七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。

　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：承包人：

　　时间：

承包合同范本9

　　转让方：身份证号： (以下简称甲方)

　　受让方：身份证号： (以下简称乙方 )

　　经甲乙双方共同协商，依照《合同法》《土地管理法》《农村土地承包法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、有偿的原则下，就土地转让承包，达成协议如下，望共同遵守。

　　一、土地面积座落地点

　　甲方自愿将依法取得在土地使用经营权有偿转让给乙方。土地东临西临南临北临，长米，宽米，共亩。

　　二、转让期限为年，从年月日起至年月日止。

　　三、转让价格与付款方式

　　甲方转让乙方的土地共元，乙方必须一次性付清甲方土地转让承包的所有费用，以此合同为证，以收款收据为凭。

　　四、甲方自收到乙方承包的土地费用后，其使用经营权及土地上所有附着物全部归乙方所有。

　　五、甲方转让乙方的`土地不能有任何争议、纠纷和债务，因此所造成的损失，甲方应承担一切责任，与乙方无关。

　　六、承包期间，乙方有权将依法取得的土地使用权享有依法转包、转租、拍卖、抵押等权力。

　　七、乙方在本合同期限内享有独立自主权、经营权，土地承包法应有的权力，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营权力。

　　八、因不可抗力在承包期限内，遇国家政府及有关部门开发建设，征用土地时，征地款及其它所有补偿款全部归乙方所有。甲方无权干涉。

　　九、本合同双方签字后即具有法律效力，任何单位与个人不得随意变更或者解除合同。如单方违约给对方所造成的损失，全部由违约方承担。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，证明人一份，报主管部门备案一份，签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范本10

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　家庭住址：

　　身份证号：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经平等协商，甲方将本厂的“红砖生产”承包给乙方，达成以下协议：

　　第一条：承包方式及要求

　　1、乙方在承包期间对制坯、码架、坯架护理、装窑、出窑、烧窑等半成品与成品的生产人员独立管理与核算。

　　2、乙方生产所需要的工人由乙方自主招聘与甲方没有劳动合同关系，生产期间所发生的轻工伤，花费在壹万元以内者，由乙方承担，如发生人身损伤事故，花费在壹万元以上者，由甲乙双方共同承担，各自承担费用的50%。

　　第二条：承包定额及费用

　　1、承包期间所需的煤、电费由甲方承担，在确保原材料的.满足供应下，乙方_____年必须完成生产合格标砖_____万块，计价每万块为_____元(大写_____圆整)，如遇到不可抗拒的自然灾害造成的损失由双方协商共同承担。

　　2、乙方要按甲方的要求按时带队进厂，甲方应先付给乙方订金_____万元(此预定金在乙方进厂正常生产期间分批累计扣除)

　　第三条：双方的责任和义务

　　1、甲方开机之前，要将所有的机械设备进行一次彻底维护保养，移交给乙方使用和管理，确保乙方正常进行生产，如有损坏或丢失，由乙方及时购买补充，不得影响正常生产。

　　2、甲方对乙方生产的产品质量有权进行监督不合格产品不入库，但也不能过分挑剔和故意刁难乙方。

　　3、工资结算，甲方每月分二次对账结算付给乙方承包费用，不得拖欠。

　　第四条：违约责任及奖罚制度

　　1、乙方必须完成年产量_____块标砖，每超过_____块奖给乙方_____元奖金，如每少于_____块则扣除乙方_____万元的罚款，本合同生效后，双方必须严格执行，不得违约。

　　2、乙方及其工作无论任何情况下，不得干扰甲方经营，不得阻塞围堵甲方经营场所，否则，每阻塞一次应由乙方付给甲方_____元损失费，相反如由于甲方与当地群众或土地纠纷所造成影响乙方正常生产，同样付给乙方五千元的损失费。

　　3、合同期间，双方要坦诚相待，精诚合作，团结一致，做到勤沟通，勤协调，遇到问题和困难及时处理，保证完成年生产任务，做到大家都赚钱，都高兴。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商补充，补充协议与本合同具有同等效力，本合同在执行过程中，如发生争议，双方尽量协商解决，如达不成共识，可在当地法院诉讼解决。

　　5、补充说明：如遇到特殊情况，砖厂确实无法正常生产时，所定产量按当时能生产多少算多少，不计奖罚。

　　6、甲乙双方须遵守合同条例，任何一方不得违约，若有一方违约，应一次性赔付对方违约金_____元。

　　7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

承包合同范本11

　　甲方（车主方）：电话：身份证号：

　　乙方（承包方）：电话：身份证号：

　　甲方有一辆____牌出租车，车号豫________，发动机号____，车架号________，目前车辆正常行驶，车况良好，灯光及各种设备部件齐全，机器运转正常不烧机油。该车的行驶证、道路运输证、养路费、购车附加税、保险卡、工商营业执照、天然气合格证等手续齐全，此合同乙方签字后即代表乙方已收到该车和以上手续，经甲乙双方协商乙方承包该车达成以下条款：

　　一、乙方以每月________元整的价格承包甲方车辆，承包期为____月，具体日期自____年____月____日至____年____月____日，甲方收取乙方风险押金________元整，承包费交款方式预交，经双方协商后分期预交，具体交费日期为：每月5日之前必须交清。如乙方迟交或少交承包费甲方有权终止该合同并从乙方押金中扣除下月承包费（以甲方收据为准），如乙方在承包期内提前退还，自之日前所预交承包费不再返还并从乙方所交押金中扣除违约金________元整。

　　二、承包期内出租公司各项费用由乙方支付，乙方负责办理多种手续。保养及更换机油每6000公里换一次。审验手续时应积极到有关部门办理，不得延误。如有延误，所造成的有关罚款从乙方押金中扣除。承包期内所造成的一切经济纠纷、债务、违法行为与甲方及车辆无关，承包期内修车和各种证件审验的各项费用全部由乙方承担。

　　三、乙方在承包期内造成的交通事故、违法（超速、闯红灯等）行为及后果均由乙方承担，所需费用也全部由乙方承担。乙方如发生交通事故在保险范围之内的责任损失，应直接向保险公司报案，进行索赔，并及时通知甲方备案。甲方积极帮助处理，未索赔前的费用由乙方垫付。如乙方拒不处理，甲方有权从乙方押金中支付相关费用，如乙方肇事逃逸，一切责任由乙方承担，甲方不负任何连带责任。如因乙方原因致使司法机关裁判甲方给付义务，乙方应在甲方承担后的十日内将甲方承担的费用足额交付甲方，逾期不交付的按每日万分之五计算支付违约金，乙方承担不起时由乙方担保人承担。甲方有权持本合同向有管辖权的人民法院提起诉讼，对乙方强制执行。以上几种行为导致车辆停运的，停运期间甲方照常收取乙方承包费。乙方报完保险后给甲方造成下年次保险费用的'增加部分，由乙方承担支付。

　　四、承包期内乙方应遵章守法，依法经营，不得利用车辆从事违法犯罪活动，无权将车辆私自过户、转包、抵押他人，否则一切后果乙方自负，与甲方无关。必须自己驾驶该车辆，不得让没有驾驶证、从业资格的人员驾驶车，如发现上述情况，甲方有权终止合同，收回车辆并扣除押金。

　　五、乙方应积极参加公司活动及每月例会，否则造成经济损失应从乙方押金中扣除。

　　六、承包期内如车辆发生自燃火灾、被抢劫或造成车辆报废等情况下，乙方必须付给甲方车辆购置费用为____元，甲方的所有经济损失由乙方支付。此车估价为________元人民币整。

　　七、乙方在承包期间自身安全问题、事故伤亡、歹徒抢劫伤亡等产生后果乙方自负。

　　八、甲方拥有一切解释权，甲方有权随时终止合同收回车辆进行出售。乙方接到通知后无条件交出该车辆。

　　九、如甲方需要见到车时，乙方应随时让甲方或甲方安排的管理人员见到该车。如乙方无故推辞视为违约，乙方应付给甲方违约金________元整。

　　十、承包结束或合同终止后，乙方应将全部手续（行驶证、道路运输证、保险卡、养路费票、工商执照、购车附加税等）交还甲方，同时应保持车况良好，如损坏应维修后交还甲方，若乙方拒绝不修，甲方有权从乙方押金中支付维修费及误工费。确定乙方在承包期内无违章违法行为后，甲方再退还乙方押金。乙方如违约，甲方有权终止合同，扣除押金。押金分两次退还，第一次退还80%，三十日之后再退还20%，此条协议请乙方签字按手印。

　　十一、承包期结束后，如乙方愿意继续承包，应提前15日与甲方协商续签合同，如乙方不愿继续承包应在____年____月____日时将车辆整交给甲方（注：应提前将车辆维修好）。如乙方按合同执行，视为违约，应付给甲方违约金____元整。

　　十二、公司的一切政府补助费用归____方所有。

　　十三、此协议一式____份，甲方、乙方及担保人各执一份，双方签字具有法律效力。未尽事宜双方本着客观、公平的原则，协商解决。

　　甲方：乙方：

　　乙方担保人：

　　____年____月____日

承包合同范本12

　　出租方（甲方）：身份证：电话

　　包租方（乙方）：身份证：电话

　　一、甲方将位于区路号室的房屋由乙方依法租赁并统一经营管理，甲方收取固定金额的租金。乙方租赁该房屋用于进行统一出租、管理。

　　二、本合同租期自甲方办理房屋交接之日起算，租期为；

　　三、

　　1.自年月日至年月日；月租金为人民币（￥）。

　　2.自___年__月__日；月租金为人民币）。

　　3.自___年__月__日；月租金为人民币（￥）。甲方应于将房屋交付给乙方。甲方同意自交房之日起为免租期（即免租金期）。

　　四、租金结算周期为月/次，结算方式为划帐或现金,甲方收款时应出具发票或有效凭据；甲方提供银行账号如下：。

　　五、首次租金乙方应于支付给甲方，下期租金每次提前天付清。下期乙方直接转账给甲方。

　　六、租赁期间相关费用及税金

　　1.乙方应按时交纳水、电、天然气、物业管理费、有线电视、网络、电话、工商税务等在租赁房屋过程中所产生的费用；

　　2.租赁期内，无论乙方经营盈亏与否，乙方都应向甲方支付固定租金。

　　七、房屋修缮与使用

　　1、在租赁期内，除不可抗力外，乙方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由乙方负责。

　　2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应及时修复；

　　3、租赁期内，乙方因经营需要对租赁房屋进行二次装修，所产生的费用由乙方承担，但二次装修不应影响房屋的承重结构。

　　八、租赁期间，甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋，转让后，本合同对新的房屋所有人和乙方继续有效。甲方出售房屋，须在3个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。

　　九、乙方可将上述房屋对外转租，转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限，转租部分的管理工作由乙方负责，包括向转租户收取租金等。因转租而产生的税、费由乙方负责。乙方承诺在不损坏甲方房屋主体结构的情况下装修后再转租。

　　十、合同的.变更、解除与终止

　　1、双方可以协商变更或终止本合同。

　　2、甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：

　　（1）不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响乙方经营的；

　　（2）甲方未尽房屋修缮义务，严重影响乙方经营的（毛坯除外）；

　　3、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋：

　　（1）未经甲方书面同意，拆改变动房屋承重结构或有其它严重影响房屋质量的行为；

　　（2）未经甲方书面同意，改变本合同约定的房屋租赁用途；利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动；

　　（3）拖欠房租累计达十天以上。

　　4、租赁期满前，乙方要继续租赁的，应当在租赁期满同等条件下，乙方享有优先承租权。

　　5、租赁期满合同自然终止。因转租户不愿搬出所产生的纠纷及费用由乙方自行承担，与甲方无关。

　　6、因不可抗力因素导致合同无法履行的，合同终止。

　　十一、房屋交付及收回的验收

　　1、甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。验收时双方共同参与，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的，应于15日内向对方主张。

　　2、甲方向乙方交付该房屋且双方签署交接清单，即视为甲方已履行将该房屋合格地交付给乙方的义务。

　　3、乙方应于房屋租赁期满后恢复房屋原状。乙方自己装修的设备、电器等可带走。

　　十二、甲方的违约责任：

　　1、因甲方违反本合同约定，导致乙方或其转承租方无法合法租赁使用该房屋，无法达到乙方或其转承租方承租使用该房屋之合同目的的，则乙方有权拒付违约期间的租金，甲方另应支付乙方相当于违约期间租金的违约金；经乙方书面通知，在三日内未改正的，则视为甲方单方面解除本合同，本合同终止履行。甲方应赔偿乙方违约金。

　　2、甲方因房屋权属问题而导致本合同无效时，甲方应赔偿乙方全部损失。

　　3、若甲方提前解除合同，则视为甲方违约。

　　十三、乙方的违约责任：

　　1、乙方未按合同约定支付租金的，每延迟一日，则乙方须按日租金的2倍支付滞纳金；逾期超过十天，视为乙方单方面解除本合同，乙方押金甲方不予退还，乙方应支付租期内所有相关费用，本合同终止履行。

　　2、租赁期满，乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金2倍的滞纳金；逾期超过十日的，甲方有权单方面收回房屋。同时乙方应支付租期内所有相关费用，乙方押金甲方不予退还。对房中的物品，甲方有权处置。

　　十四、免责条件

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。因国家政策需要拆除该房屋或限制在该房屋内经营的，甲、乙双方互不承担责任。

　　2、因上述原因而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

　　十五、甲方承诺协助乙方办理暂住证代理卡及装修事宜所需的手续。

　　十六、甲、乙双方一致同意，补充条款系针对本合同中未作约定或约定不清的事项订立，本合同中与补充条款不一致的内容，以补充条款为准。

　　十七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力

　　本合同执行中如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十八、中介费为壹个月租金，甲乙双方各付50%，甲方应付人民币___元，乙方应付人民币元，须于本合同书签订之日一次性支付给中介方。

　　十九、本合同经甲、乙双方和中介三方签字后生效。本合同一式叁份，甲、乙、中介三方各执壹份，具有同等法律效力。（附：甲、乙双方身份证（营业执照）复印件，甲方产权证复印件及相关材料）

　　二十、补充协议：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：中介方（签章）：

　　身份证：身份证：

　　签约日期：年月日经纪人：电话：

承包合同范本13

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，本着平等，互惠，互利的原则，现承包医院科给乙方经营，双方兹订立租赁合同如下：

　　第一条：

　　经营期限：自________年____月____日起至________年____月____日止，将福康门诊部_____科租给（以下简称乙方）。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。

　　第二条

　　自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金________元。乙方接到甲方的收租通知后，_____在十天内一次付清。乙方如需终止租赁关系，解除合同，须在合同终止前三十天通知甲方。

　　第三条

　　甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电、煤气和热力。乙方须按仪表数据缴付水、电费和取暖费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电和热力的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。甲方负责每年卫生局的年检。

　　第四条：双方权利、责任与义务

　　一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作，乙方负责本科室工作、为方便群众要求定时开设门诊，实行经济责任制

　　二、甲方向乙方提供固定业务用房间间（约_______平米）

　　三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关，所有权归乙方。

　　四、乙方在协议期间必须遵守甲方的.各项规章制度，服从统一管理，不能扩大经营范围，不能私自配药给病人，病人配药一律凭处方由药房配药、

　　五、收费一律有乙方自行负责，如使用甲方中草药，甲方向乙方支付30%提成。

　　六、乙方在工作中所出现的一切事务（包含事故、纠纷等），由乙方自行解决。甲方保留仲裁后继续追偿乙方责任、损失的权利。

　　七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范，必须作好安全医疗、医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后按要求处理。

　　八、本协议如与上级部门规定抵触时，甲乙双方无条件服从上级决定，甲方不负经济责任。

　　九、协议的变更、解除及未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。

　　如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。

　　甲方法人签字：

　　乙方签字：

　　法人签章：

　　签章：

　　单位签章：

　　联系电话：

承包合同范本14

　　建设单位（甲方）：_______________

　　承包单位（乙方）：_______________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　_____工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按_____米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　（1）、基底宽_____米，厚_____米，自下而上慢慢收至高度为_____米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为_____，砖要好质量的青砖或红砖）。

　　（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　（3）、完工后做围墙_____米左右。

　　（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定，工程期为_____日，暂定于自_____年____月____日起至_____年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为_____元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付_____元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分_____付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

　　2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的.费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约责任

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额____%的违约金；逾期超过_____天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。

　　甲方：_______________联系电话：_______________

　　乙方：_______________联系电话：_______________

　　日期：______年____月____日______年____月____日

承包合同范本15

　　发包方：________（以下简称甲方）

　　承包方：________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工工期：

　　根据甲方与业主的总承包合同确定。

　　乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。

　　四、承包范围

　　1、工程范围：在业主规定甲方范围内的史家庄小区b区1#2#3#楼工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、脚手架工程及现场安全文明施工。

　　五、工作内容

　　1、施工准备工作

　　根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。

　　2、土方清基及回填工作内容

　　（1）清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作）。

　　（2）垫层：垫层的平整、夯实。

　　（3）配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。

　　（4）配合基础施工的其它部分工作。

　　3、砼工程工作内容：

　　（1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品砼（少量零星构件采用现场自拌砼），砼输送泵。

　　（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采用商品砼，免除该项目工作内容。

　　（3）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等〈甲方提供试验员〉。砼工须提前30分钟做好准备工作。

　　（4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品砼场内外全部水平、垂直运输。采用商品砼时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采用何种方式，均包括一切配合用工。所有材料不计二次转运费。

　　（5）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

　　4、模板工程（含木制工程）工作内容

　　（1）准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。

　　（2）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程

　　（3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。

　　（4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。

　　（5）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。

　　（6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。

　　（7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。

　　（8）对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。

　　（9）其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇捣砼过程中派专人看模、随时调整、加固模板。

　　5、钢筋工程工作内容

　　（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋计划，领退料具，做好施工前的准备工作。

　　（2）制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

　　（3）绑扎：

　　a.清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。

　　b.捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。

　　c.搭、拆能保证安全及施工需要的所有自用操作脚手架。

　　d.钢筋接头如按设计要求采用电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。

　　（4）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。

　　（5）清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣砼过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。

　　（6）其它工作：配合甲方以及其它工程工作。

　　6、砌体工程工作内容<本合同不包括在内>

　　（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制砌体材料计划，报甲方技术负责审核。施工料具准备等砌体施工前的全部工作。

　　（2）材料准备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

　　（3）砌筑：各类砌体体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。

　　（4）养护及验收：保证7天的湿润养护砌体验收配合（包括养护的覆盖物品等）。

　　7、脚手架工程工作内容

　　（1）场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、砼浇灌架、安全通道、材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。

　　（2）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

　　（3）清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

　　8、材料装卸、领用及保管

　　（1）所有到场材料的卸车，及出场材料的装车。

　　（2）乙方按甲方现场材料领用管理办法办理材料领用手续。

　　（3）甲方采购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。

　　（4）其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。

　　（5）领用的材料由乙方负责保管。

　　六、承包方式：

　　包工、包辅助材料<框架主体内>、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：

　　1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。

　　2、包辅助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品砼、黄砂、石子、石灰外，其它所有一次性工程消耗用材全由乙方采购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量（按图计算量加规定的损耗率；损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率）进行领用，超领用部分由乙方承担费用。

　　3、周转材料由甲方根据工程需要提供给乙方使用，乙方应按需下料，如发现乱裁乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款___500_____元；发现偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的'款。

　　4、包设备及配电箱柜的维修保养费用：本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、砼搅拌机外的所有到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方提供。

　　5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。

　　6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方__200_元的处罚。

　　7、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。

　　8、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。

　　9、包质量目标：确保一次交验合格。

　　七、承包费用

　　<一>、甲方在签约前三天收取乙方_____5___万元的履约保证金。

　　<二>、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。

　　1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为xx元。

　　2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中所有工序的全部费用。

　　3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。

　　4、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、砼泵车等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。

　　5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。

　　6、本包干价包括了现场安全、文明施工及ci配合用工费。

　　7、合同规定整体清包部分不存在计时工。

　　8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。

　　9、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。

　　10、如甲方根据需要确定外脚手架采用升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。

　　八、结算及付款方式

　　1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出±0.000（一层底板砼浇筑完）、1区完工结算一次；三层裙楼顶板完结算一次；塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%,剩余保证金在最后一次结算后全额退回。按量提供申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。〈如施工方案有变，按施工进度情况酌情解决〉

　　2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。

　　3、付款方式：每次结算完成后的10日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的70%,主体结构结束后30天内付款达到90%.余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后3个月内付清。乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。

　　九、施工质量

　　1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍协助其返工，返工费用由乙方承担，并罚款XX元/次。

　　2、严格执行质量"三检"制度，每道工序完成后乙方根据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款XX元。

　　3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款XX元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。

　　4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。

　　5、项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。

　　十、施工安全

　　1、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。

　　2、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。

　　3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

　　4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故（除第三方原因）由乙方负全部责任，并承担所有由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。

　　5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤，在包干结算价中扣除XX元/人次；造成第三方人员重伤，在包干结算价中扣除5000元/人次；造成第三方人员死亡，在包干结算价中扣除50000元/人次。对于产生严重后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。

　　十一、文明施工

　　1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。

　　2、乙方须严格按照甲方企业ci形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理，并接受甲方检查。

　　3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结账单中扣出（按40元/工日扣除）。

　　4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为（打架每人次罚款1000元，其他每人次罚款50-100元）。

　　十二、甲乙双方职责

　　甲方职责：

　　甲方指派赵心刚为现场负责人。

　　1、甲方为乙方提供生活和生产临建（只提供材料，搭设由乙方负责）。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。

　　2、乙方员上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方承担。

　　4、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。

　　6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。

　　7、按合同的约定结算及支付劳务费用。

　　8、负责配备安全防护设施（安全帽等劳保用品由乙方负责）。

　　乙方职责：

　　乙方指派为现场负责人，并配备项目技术工程师、安全员、质检员、测量员等管理人员5人以上。

　　1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。

　　2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。

　　3、负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。

　　4、配合甲方做好隐蔽工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。

　　5、负责控制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。

　　6、承担因工伤事故所发生的所有费用（以本合同第十条4款为准）。

　　7、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。

　　十三、其它事项

　　1、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款50元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论原因，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方承担。并按约定进行处罚。

　　2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款500元/人次。

　　3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假或未委托代理负责人，每出现一次罚款200元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅离开岗位，否则每发现一人次罚款100元。节假日乙方人员不得减少，每减少一人，罚款100元。

　　4、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款1000-5000元。

　　5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。

　　6、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。

　　7、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。

　　8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。

　　9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。

　　10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂期它工作，经甲方确认后给予实际误工人员每人每天7元的生活费。

　　11、所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，安全帽、工作服（如果需要）由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。

　　12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。

　　13、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。

　　14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。

　　15、因业主资金不到位或其它原因，致使工程停、缓建，甲方在确认后30天内及时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为：《山东省建筑安装工程预算定额》,根据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按53.00元/工日。乙方在结清款项后必须及时清退员工。