消防施工合同

时间：2023-02-01 19:07:39 合同范本我要投稿

消防施工合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的消防施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

消防施工合同

消防施工合同1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲、乙双方经协商一致，同意终止双方于___年___月___日

　　以下简称《施工合同》)，现就有关事项约定如下：

　　一、甲、乙双方同意终止《施工合同》，合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系，双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

　　二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

　　三、就乙方已完成的施工工程量，甲方已支付乙方施工款合计(￥_____)，之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计万元的有效发票，余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。

　　四、双方同意于本协议生效之日，双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接，包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的`材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场，并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等，待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管，不再与乙方有任何权利义务关系。

　　五、甲乙双方不得做出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

　　六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见，因此双方就履行本协议不得有任何争议。

　　七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

　　八、本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________________甲方代表：________________________签署日期：___年___月___日

　　乙方：______________________乙方代表：________________________签署日期：___年___月___日

消防施工合同2

　　z家服务中心：

　　本人愿意在z家小区座单元号房装修施工期间担任防火责任人，并承诺做到：

　　1、如实申请进入小区的施工人员名单，填写《装修施工人员登记表》，保证交验的施工人员身份证或暂住证真实、有效，按照服务中心规定办理《临时出入证》，并交纳装修保证金（待工程结束后、若无违章事项，经服务中心验收合格后，凭保证金收据和施工人员《临时出入证》办理退款手续。

　　2、自觉遵守《装修管理规定》并确保装修人员清楚《装修管理规定》及《装修注意事项》《业主临时公约》之内容。

　　3、负责对进场装修的所有人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育，使施工人员提高安全意识，自觉遵守有关的安全操作规程、各种制度和消防法规，确保施工安全。

　　4、施工人员不得在施工现场留宿，如有特殊情况需留宿，到服务中心申报，不得超时开工，如有特殊情况需加班，到服务中心申请。

　　5、对于施工人员破坏公共设施、设备及其违反《装修管理规定》的行为，本人负责赔偿和接受服务中心的相关处理。

　　6、施工人员不得擅自进入非工作区域，不得在公共场所加工作业。

　　7、装修垃圾及时清运至服务中心指定地点，装修过程中不违章堆放、抛弃装修垃圾。

　　8、加强消防工作，施工过程中配备足够有效的灭火器材，每房至少配备两个4公斤以上灭火器放置于明显易拿的'位置；按规操作，做到安全用电。

　　9、施工过程中，服务中心指派专人负责治安工作，严密巡视，防止案件发生，发现可疑情况须及时处理并报告服务中心。

　　10、施工人员不得在小区内进行、斗殴、吸毒、贩毒、色情等违法乱纪活动，不得妨碍服务中心当值人员的正常工作。

　　11、如需明火作业，作业前报服务中心批准并配备足够的灭火器和远离易燃易爆材料和物品作业；如因施工需要使用电焊机等，须经服务中心批准才能使用；不得使用电炉、高压电热设备、不得在施工现场煮食、吸烟、使用罐装煤气。

　　12、不得擅自改动煤气、供电、智能化线路。

　　13、对违反上述规定所发生的消防、治安事故承担一切经济和法律责任。

　　装修房号：监督单位：

　　装修施工单位： z市z物业管理有限公司

　　负责人： z家服务中心

　　日期：年月日日期：年月日

　　火警：119

　　匪警：110

消防施工合同3

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：***围墙设置工程

　　工程地点：

　　第二条承包方式

　　包工包料。

　　第三条工程承包范围

　　1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。

　　2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。

　　3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。

　　4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。

　　第四条合同工期

　　接甲方指令后开工，在年月日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。

　　由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。

　　质量要求

　　符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。

　　第六条工程价款及付款方式

　　1、本合同固定总价合计人民币**元，大写***圆整。

　　2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。

　　3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。

　　4、付款方式

　　施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的`95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。

　　乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。

　　第七条甲方职责

　　现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。

　　第八条乙方职责

　　1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。

　　2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。

　　3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。

　　4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

　　5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。

　　6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。

　　第九条违约责任

　　1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。

　　2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。

　　3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。

　　4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。

　　第十条廉洁条款

　　承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。

　　第十一条其它约定

　　1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。

　　3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　甲方代表：乙方代表：

　　日期：日期：

消防施工合同4

　　甲方(发包单位)：_________________

　　乙方(承包单位)：_________________

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等规定和施工规范，遵循平等、自愿的原则，甲方将湖北荆楚乐食品有限公司消防工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经甲、乙双方协商一致，特签订如下合同：

　　第一条：工程内容

　　1、项目内容：湖北荆楚乐食品有限公司消防工程。

　　2、工程地址：松滋市南海镇。

　　3、工程内容：消火栓系统、疏散、应急照明系统。

　　4、开工进场日期：以甲方时间要求为准。

　　5、竣工日期：与施工方协调和土建主体工程同步竣工。

　　6、质量等级：合格。

　　第二条：工程造价、付款方式及价调整

　　1、工程造价：按定额预算双方协商工程总造价为人民币：贰拾壹万元整(210000.00)。

　　2、付款方式：合同签订后，开工前主材料进场2日后，由甲方验收确认不低于同等价款材料后，再行支付工程总造价的30%工程款即人民币；陆万叁仟元整( 63000。00)

　　3、工程竣工且消防部门验收合格后，并取得消防安全验收合格证书及(工程总告造价)普通发票，结清60%工程款即人民币：壹拾贰万陆仟元整( 126000.00 )。

　　4、此工程的质保金为工程总造价的10%即人民币：贰万壹仟元整( 21000.00)。质保期为1年，质保期满付清全部款项。

　　第三条：工程质量及验收标准

　　1 、本工程由甲方、乙双方及政府消防部门主管部门以及施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为依据共同验收。竣工资料由乙方向相关部门提供(需要甲方提供的相关资料由甲方提供给乙方)。

　　2 、乙方必须严格按图施工，同时必须服从甲方现场管理人员及监理人员的管理；施工中不得偷工减料和使用假冒伪劣产品。若一旦发现上述现象，甲方将责令乙方停止施工进行整改。在整改过程中如导致延误工期及其他损失均由乙方承担。施工中因偷工减料或使用假冒伪劣产品造成重大责任事故，导致恶性时间发生，乙方应承担全部经济和法律责任，并按实际经济损失的双倍赔偿甲方的损失。

　　3 、乙方进入施工现场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验产品检验报告单，使用说明书，检测报告和设备验收标准，并应甲方要求报备。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　4 、全部工程质量必须符合《建设工程施工质量验收同意标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内灭火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》及国家和行业现行的相关规定、标准和规范。

　　5 、乙方交付工程前应做48小时的试运行试验。

　　第四条：安全施工

　　1 、乙方应经常对全部施工人员进行安全教育，填写好施工日志。生产现场必须有专门的安全管理人员进行现场监督，确保安全生产。

　　2 、乙方应对所有进场施工人员购买保险，同时对投保名单等资料报送甲方，甲方将对没有投保的人员有权拒绝进入施工现场。

　　3 、建设工程施工现场的消防安全管理由施工单位负责，疏散通道、安全出口配备相应种类的消防器材确保完好有效。

　　4 、乙方在施工过程中发生的一切工伤、残、亡及安全、质量等其他事故甲方概不负责，全部由乙方承担所有的经济和法律责任。如因此株连甲方，甲方将依法追偿。

　　第五条：双方的权力和义务

　　1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。

　　2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码征等相关资质证明。

　　3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　4、乙方负责消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防部门验收报告，与甲方指定的设计单位沟通等工作。

　　5、乙方必须有按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知为准。

　　6、乙方提出的变更必须经甲方局面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给、甲方造成经济损失的乙方应予赔偿。

　　7、乙方必须按照防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　第六条：违约责任及索赔

　　1、乙方不得擅自将工程转包给他人施工，如发现工程转包，甲方有权终止合同，并可另选施工队伍，且由此所产生的一切损失均有乙方承担。

　　2、乙方在施工过程中，必须严格按照当地建设行政管理部门的要求及施工合同相关条款组织施工管理，如乙方违约，违规而受到政府相关管理部门处罚的及因此牵连甲方，均有乙方承担全部的经济和法律责任。

　　3、本工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天按300元支付甲方违约金，直至全部工程竣工之日止，并从工程拨款中扣除，如因甲方原因导致工期顺延则由甲方承担误工损失。

　　4、本合同签订后，甲、乙双方应严格履行，如发生单方违约行为，则由违约方承担工程总造价的20%违约责任，本合同继续履行。

　　5、工程未通过验收前，施工现场及设备双方应共同管理与保护。甲方不得提前使用，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任。

　　6、由于乙方提供的材料、设备的质量和乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　7、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的'期限内无偿返工直至通过消防部门验收。

　　第七条：其他约定

　　1、该工程不得进行转包。

　　2、乙方必须服从甲方的管理，编制好的施工方案经甲方同意后实施。

　　3、甲方需要提供相关水源、电源到施工现场，并做好施工中各有关部门的协调。施工中的挖沟、开孔、回填及与之相关的小量修补等工作均由乙方负责。

　　4、乙方应积极主动的配合土建施工方施工，施工过程中土建施工方可协助乙方力所能及的提供相应的设施和设备(如塔吊、脚手架、钢绳等)以及用水用电，统一收集整理水电工程资料等。其他部门的费用由乙方自行缴纳。

　　5、乙方所用的设备及材料必须使用公安消防部门备案的国标产品，消防设备及材料进场时必须提供合格证书经监理甲方管理人员验收合格后方能进场使用。乙方在施工过程中应严格遵守相关的安全生产法律、法规，执行安全生产操作规程，保证施工安全。乙方在安装消防管道时不得影响和破坏房屋结构，尤其是如发生房屋结构受损、安全生产事故和人员伤害等，否则由乙方承担全部责任。

　　6、工程竣工后由甲方申请组织消防部门验收，乙方确保验收合格，并取得消防部门验收合格报告。验收时甲方应积极配合乙方完成与之相关的工作。验收时所产生的一切费用均由乙方承担。

　　第八条：本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，湖北驰华律师事务所协调解决，也可向当地人民法院提起诉讼。

　　第九条：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均由本同的组部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十条：本合同双方盖章当日生效。合同所涉内容全部完成并经有关部门验收合格后，本合同自动终止。

　　第十一条：本合同一式三份，甲、乙双方和湖北松之杰律师事务所各执一份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字盖章)：_________________乙方(签字盖章)：_________________

　　日期_________年____月____日日期_________年____月____日

消防施工合同5

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、工程地点：

　　二、工程造价（大包干价）

　　1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币_________________元整（￥______________元）。

　　2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按__________（标准）进行计价结算。增加工程造价总计在____万元内的，不支付工程款，多于__________万元部分按实支付。

　　三、工程总工期

　　工程总工期为_____日历天；

　　开工日期：_____年_____月_____日；竣工日期：_____年_____月_____日。

　　实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。

　　若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。

　　除合同条款另有明确约定的原因，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在上述工期内。

　　四、承包方式

　　包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

　　五、工程价款的支付方式

　　本合同签订后3日内，材料进场甲方付工程价款的30%；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%；工程完工后付至工程价款的85%；经验收合格或视为验收合格后7日内，甲方付至工程结算价款的97%；质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后7日内支付给乙方。

　　六、工程质量及验收

　　1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明_____套，并向乙方进行技术交底。

　　2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

　　3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_____应在验收记录上签字；验收不合格的'，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

　　4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

　　5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

　　七、材料设备供应

　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。

　　八、维修责任

　　乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。

　　九、违约责任

　　1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。

　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

　　3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。

　　4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。

　　5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

　　十、争议的解决

　　双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。

　　十一、其他

　　1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

　　乙方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

消防施工合同6

　　甲方（全称）：__________（以下简称甲方）

　　乙方（全称）：__________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　承包范围：__________

　　包括等消防设施。

　　承包方式：包工包料（按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算）

　　二、合同价款及取费标准

　　1、合同价款：

　　三、付款方式

　　1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。

　　2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。

　　3、工程完工验收合格付总工程款的10%计

　　4、质保金10%计

　　四、质量标准

　　1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。

　　2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。

　　3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。

　　（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。

　　五、发包方及承包方的责任

　　1、发包人的责任：

　　（1）向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；

　　（2）协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；

　　（3）按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。

　　2、承包人的责任：

　　（1）负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；

　　（2）提供完整的竣工资料和图纸；

　　（3）向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；

　　（4）保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；

　　（5）提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；

　　（6）无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。

　　六、工程验收

　　工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。

　　七、违约责任

　　1、发包人责任：

　　（1）未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。

　　（2）及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。

　　2、承包人责任：

　　（1）工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的'要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。

　　八、质量承诺措施质量承诺

　　乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。

　　九、附则

　　1、本合同一式二份，双方各执一份。

　　2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。

　　发包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________

　　承包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________

　　__________年__________月__________日

消防施工合同7

　　一、消防施工合同要贴印花税吗

　　消防施工合同，是建设工程施工合同中的一种。建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。印花税是对在经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为征收的一种税。其因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。

　　印花税法是调整印花税征纳关系的法律规范的总称。根据我国《印花税法》的规定，消防施工合同也是需要缴纳印花税的。

　　二、消防工程的范围

　　火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的，它具有能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失，是人们同火灾做斗争的有力工具。消防给水设备的概述，特点，结构及工作原理．消防给水设备由消防主泵、消防备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值，火灾时消防主泵自动启动灭火。

　　消防主泵发生故障时，消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置，当主电发生故障时，可自动切换备用电源。消火栓给水系统，室内消火栓给水系统的主要组件有室内单消火栓、水带、水枪、消防卷盘（又称水喉）、水泵接合器，其中水泵接合器是供消防车从室外向室内消防系统供水的接口，有地上式、地下式和墙壁式三种，由接合器本体和止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀等部件组成。自动喷水灭火系统，自动喷水灭火系统具有工作性能稳定、灭火效率高、不污染环境、维护方便等优点，主要由喷头、报警阀组、管道系统组成。

　　三、消防工程开工日期的'认定

　　实际开工日期的认定。承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等，承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期，若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

消防施工合同8

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：

　　工程规模：平方米

　　工程地点：

　　工程内容：消防报警系统、消火栓系统

　　第二条：合同价款及承包形式：

　　本工程经甲、乙双方商定，同意采用承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款：元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。

　　第三条：付款办法

　　本合同在签字生效之日起天内由甲方按"基本建设拨款条例"的规定进行拨款，先预付乙方工程款元，其后在乙方主要设备进场并施工后天内支付元。

　　2. 本工程竣工验收合格后天内，甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。

　　第四条：施工日期

　　本合同签定后月日开工，预计个工作日竣工。

　　第五条：设备及材料供应方式

　　1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

　　2. 乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

　　第六条：工程质量及验收交工

　　工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的.竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。

　　第七条：双方职责

　　甲方：

　　派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。

　　乙方：

　　1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。

　　2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。

　　3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。

　　4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

　　在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。

　　第八条：其它

　　1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。

　　2.本合同未尽事宜，双方协商议定。

　　3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4.本合同一式份，甲、乙双方各执份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　单位地址：单位地址：单位电话：单位电话：

　　邮编：邮编：

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

消防施工合同9

　　发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

　　总承包方：___________________，以下简称乙方

　　分包方：_____________________，以下简称丙方

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________有限公司一期消防工程

　　2、设计单位：______________________________________

　　3、工程地点：______________________________________路

　　二、各方职责

　　甲方：______________________________________

　　乙方：______________________________________

　　丙方：______________________________________

　　技术文件和承包范围：________________________

　　技术文件：__________________________________

　　1、（一期工程）施工图

　　2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号

　　3、施工图审查报告

　　4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）

　　承包范围：

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

　　1、总包管理费3%

　　2、市场价格风险调整的不可预见费用

　　3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

　　4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）

　　5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期1、工期要求：

　　主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

　　第三条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

　　第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第五条工期、质量保证金

　　1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

　　2、项目保证金的支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

　　第六条工程价款及支付方式

　　1、房屋结顶天，甲方支付给丙方_________ 万元；

　　2、丙方支付给乙方总包管理费_________ %（_________万元）；

　　3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

　　4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

　　5、余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

　　6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第七条工程质量保修保修期为二年。

　　在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第八条违约责任及处理

　　1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的`损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第九条其它

　　1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　　4、甲乙丙方同意

　　本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5、本协议履行地为本工程所在地。

　　6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________代表：__________________

　　乙方：__________________代表：__________________

　　丙方：__________________代表：__________________

　　_______年______月_____日

消防施工合同10

　　发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

　　总承包方：___________________，以下简称乙方

　　分包方：_____________________，以下简称丙方

　　一、工程概况 1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程 2.设计单λ：______________________________________ 3.工程地点：______________________________________·

　　二、各方职责甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ 丙方：______________________________________

　　技术文件和承包范χ：________________________ 技术文件：__________________________________

　　1.(一期工程)施工图

　　2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号

　　3.施工图审查报告

　　4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书) 承包范χ：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口λ置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口λ置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

　　1.总包管理费3% 。

　　2.市场价格风险调整的不可预见费用。

　　3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

　　4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据) 。

　　5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6.对建设单λ消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7.涉及对非承包范χ的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期1.工期要求：主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单λ)

　　第三条质量要求和评定标准1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和XX市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条安全生产规范执行必须符合国家和XX市有关规定要求。

　　第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单λ验收，由甲方、总包、监理单λ盖章确认。

　　2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第六条工期、质量保证金

　　1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

　　2.项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。 3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的.标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

　　第七条工程价款及支付方式 1.房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元; 2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元); 3.房屋结顶后，按月完成工程量的_________%支付; 4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%; 5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。 6.接受工程价款的单λ名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第九条 υ约责任及处理

　　1.工期υ约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付υ约金_________万元。同时逾期一天再按个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2.质量υ约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如δ达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方υ约金予以罚。

　　3.安全文明：符合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方υ约金予以罚。

　　4.自工程竣工验收交付之日起，施工单λ人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方υ约处理。逾期一天，丙方应向甲方交纳υ约金，υ约金按_________元/天计取。

　　5.丙方必须接受总包单λ、监理公司和甲方的管理和遵守总包单λ的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，次_________元/次。

　　第十条其它

　　1.丙方必须负责施工范χ现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3.施工用水、用电由丙方直接与总包单λ结算。

　　4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5.本协议履行地为本工程所在地。

　　6.本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________代表：__________________

　　乙方：__________________代表：__________________

　　丙方：__________________代表：__________________

　　_______年______月_____日

消防施工合同11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依据《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　一、工程概况：_________________

　　1、本合同为大包干合同，乙方已知悉施工场地的要求及困难性。乙方需保证将施工场地原有的消防联动报警点全部更换完毕，保证消防联动系统能正常运行，并且能通过梧州市消防大队的消防检查。若消防大队提出因消防联动报警点不够所以未能通过消防检查，由乙方负责增加消防联动报警点，并自行承担由此所产生的所有增加的报警设备的费用，以达到能通过梧州市消防大队的消防检查为准。

　　2、工程名称：_________________

　　3、工程施工地址：_________________

　　4、工程内容：_________________

　　二、承包范围：_________________

　　消防火灾自动报警联动系统

　　三、承包方式：_________________

　　包工包料。

　　四、合同工期：_________________

　　1、开工日期：_________________

　　2、竣工日期：_________________

　　五、工程造价及付款方式：_________________

　　1、工程造价：_________________金额(大写)：_________________(含税价)

　　2、付款方式：_________________本合同预付款为合同价款的10%，全部货到现场经甲方工作人员点算核实后付至合同价款的30%，安装调试完毕经过甲方初步验收合格后付合同价款的30%，消防检测合格后付至合同价款的25%，工程结算总金额的5%作为工程质量保修金。

　　六：_________________质量标准及要求：_________________

　　1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收,且乙方必须能确保通过甲方所在地消防主管部门的最终验收。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、检验报告单，使用说明，检测、国家消防检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　4、消防报警主机应设置及可兼容联动甲方现有设备的远程手动启动及自动联动防火卷帘门、消防水泵、消防风机功能。消防报警主机应具备监视泵故障功能。火灾自动报警联动系统中的消防电话系统应正常通话。火灾自动报警联动系统必须正常工作，一旦出现故障，无工作报警的，经过查证原因是产品质量问题导致的时，乙方须负责修复和处理赔偿相应的损失。

　　5、消防主机移交使用时如厂家所生产的主机操作系统存在需要密码开启操作的所有系统，乙方须无条件提供使用密码供甲方保存使用。一旦出现须要密码开启至甲方消防主机系统无法正常使用时造成的损失，乙方必须无条件全部负责修复和保证甲方消防主机能够正常使用。

　　6、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

　　七、安全施工：_________________

　　1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2、乙方在施工过程中，所产生的'安全事故及质量问题由乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　八、质量保修：_________________

　　1、本工程免费质量保修期限为：_________________经双方签字验收后报警主机三年、前端设备两年。期满后须提供零部件采购渠道和相关供应厂商的联系电话。

　　2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理，必须修复正常。

　　3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到至少1次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收3%的劳务费。乙方联系电话：_____________乙方联系人：_____________

　　4、保修金支付方法

　　(1)质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，七个工作日内，甲方一次性无息付给乙方。

　　(2)在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在本条第二点规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

　　(3)在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

　　九、甲、乙双方责任：_________________

　　1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

　　2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

　　3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

　　5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　8、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。

　　9、乙方负责为甲方培训操作维护人员4人，正常维修维护处理人员2名。直至能够完全独立处理操作和维护工作。

　　十、违约责任、索赔

　　1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2、甲方无正当理由未按合同约定付款，超过5个工作日的，工期顺延推迟。

　　3、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　4、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

　　5、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　十一、争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十三条其他约定

　　1、本合同一式四份，双方各执贰份。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　合同经办人：_________________合同经办人：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　通讯地址：_________________通讯地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　签订时间：_________________年月日

　　协议签订地：_________________协议签订地：_________________

消防施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，为明确双方责任和义务，结合本项目的实际情况，经双方友好协商签订下列条款，愿共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、合同名称：

　　2、工程地点：

　　3、技术服务范围：消防图纸设计、火灾自动报警设备编程、消防设施检测和消防电气检测。

　　第二条甲方责任

　　1、提供完整的装修图纸的电子版图，配合乙方提供装修设计出图、配合乙方报审报验工作，包括提供应由甲方提供的所有资料。

　　第三条乙方责任

　　1、乙方协助甲方办理有关消防审批事项，提供应由乙方提供的相关资料。

　　第四条合同价及付款

　　1、合同总价：人民币。

　　2合同签定后____日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的100%，即：

　　第五条违约责任及保险

　　1、发生甲方或乙方使合同无法履行的行为，应承担相应的.违约责任，包括：支付违约金、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　第六条附则

　　1、本合同经双方签字盖章，甲方付款之日起生效，到双方各自履行完本合同规定的各项义务为止。

　　2、如合同过程中双方发生争议，可向提交仲裁委员会仲裁。

　　3、本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份。

　　本页为盖章页，以下无正文。

　　甲方：

　　甲方负责人：

　　日期：

　　乙方：

　　乙方负责人或授权代表：

　　日期：

　　开户名：

　　开户行：

　　账号：

　　联系人

消防施工合同13

　　发包方：____________房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　法定注册地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　法定注册地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。

　　第一条：工程概括

　　1、工程名称：项目工程________栋及地下室。

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。

　　4、工程内容：

　　（1）室内消防栓系统；

　　（2）自动喷淋系统；

　　（3）自动火灾报警系统；

　　（4）排烟系统、消防加压系统；

　　（5）室外消防栓系统；

　　（5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

　　5、消防报建费由乙方负责。

　　第二条：合同价款及承包形式

　　1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。

　　2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。

　　3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。

　　4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

　　第三条：付款方式

　　1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款____%，即________万元。

　　2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。

　　3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。

　　4、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后____日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留____%质保金，一年满后支付）。

　　第四条：施工日期

　　1、工程总工期为_______日历天；开工日期：______年___月___日；竣工日期：______年___月___日。

　　2、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。

　　3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。

　　第五条：设备及材料供应方式

　　1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

　　2、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的`工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

　　第六条：工程质量及验收交工

　　1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

　　2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

　　3、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。

　　4、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

　　5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。

　　第七条：双方职责

　　（一）甲方职责

　　1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

　　2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

　　3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

　　4、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

　　5、因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

　　6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

　　（二）乙方职责

　　1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

　　2、按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。

　　3、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

　　4、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。

　　5、及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

　　6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

　　7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。

　　8、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。

　　第八条：

　　因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由________________地的人民法院管辖。

　　第九条：

　　施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　1、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

　　甲方：（盖章）

　　法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）

　　______年___月___日

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）

　　______年___月___日

消防施工合同14

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程地点：

　　4、承包方式：

　　二、工程承包方式

　　三、工程工期

　　1、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

　　（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；

　　（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；

　　（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；

　　（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；

　　（5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；

　　（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；

　　（7）甲方未按约定支付工程款的。

　　四、工程价款

　　1、工程价款为：（大写）__________________，（小写）__________________。

　　2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：

　　（1）经批准的设计变更；

　　（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。

　　3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。

　　4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。

　　五、材料设备供应

　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。

　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。

　　六、工程质量

　　1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。

　　2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。

　　3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

　　4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

　　5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

　　七、工程验收

　　1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

　　3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

　　八、工程价款的支付方式

　　1、合同签定后，预付工程总价的_______%，计RMB：_______元；

　　2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计RMB：_______元。

　　九、维修责任

　　十、违约责任

　　1、由于乙方原因逾期完工的'，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。

　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

　　3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。

　　4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。

　　5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

　　十一、争议解决

　　1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

　　2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼。

　　甲方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

　　乙方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

消防施工合同15

　　甲方(劳务发包方)：

　　乙方(劳务承包方)：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、承包价格

　　1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　箱体规格：1600x700x240，单价：元/只

　　2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　喷头类型：下喷，单价：xx元/只

　　3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(元/米)。具体单价如下：

　　探头单价：元/只

　　4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约xx米)，不计配件等其他安装费用。共计xx元，土方开挖费用不包含在内。

　　5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：xx元/只

　　6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付xxx给乙方。

　　7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计xx元。

　　8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计xx元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

　　三、付款方式

　　1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。

　　2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的.施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

　　3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　1.出现争议甲乙双方先协商。

　　2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表(签字)：

　　乙方负责人(签字)：

【消防施工合同】相关文章：

消防工程施工合同范本01-28

改造施工合同01-18

家装施工合同01-17