- 相关推荐
消防工程施工合同书
随着人们法律意识的加强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的消防工程施工合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
消防工程施工合同书1
发包人：
承包人：xxxxxx
年月日
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：xxxxxx
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：
第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。
第三条工程承包方式
包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。
第四条合同工期
开工日期：
竣工日期：
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）
付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。
第六条工程质量及验收标准
1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工
1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条双方的权利和义务
1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。
2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5．乙方提出的`变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
第九条设计变更
1、甲方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自更改。
2、施工图中重大变更，必须经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。
3、当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由双方确定后调整合同造价。
4、乙方在保证工程质量的和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。
5、若施工过程中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。由此而增加的费用，据实进入决算。
6、施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：
（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致时；
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第十条违约责任、索赔
1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4．由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5．乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十一条廉洁约定
甲方责任：
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
2．甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。
乙方责任：
乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。
消防工程施工合同书2
建设单位：________ (以下简称甲方)
施工单位：________ (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《青海省建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规和规定的原则，结合 消防安装工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况：
1.1工程名称：________
1.2工程地点：________
1.3工程内容：消防安装工程
1.4承包范围：
火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋系统、通风、防排烟及正压送风系统的施工、安装、调试。火灾自动报警系统不包括楼内已预埋的线管、桥架敷设，但包含各幢间的管线敷设(含挖沟);自动喷淋系统包括室外消防管道(DN250：50米，DN150：30米，正负相差不超过10%);消火栓系统仅包括消防泵及泵进口、出口阀门安装，泵房内管道安装与土建单位已安装管道碰口，消防泵电控柜至水泵之间的强电控制部分由乙方安装(甲方接至控制柜进线端);不包括所有与土建相关的部分。以甲方签章施工图和相关工作指令为准。
1.5开工日期：______开工日期以甲方书面通知为准。
1.6竣工日期：______配合装修工程完工为准。
1.7总工期：以甲乙双方商定____天。
1.8质量等级：达到验收规范合格标准，并通过消防部门的验收合格。
第二条 工程造价及结算方式：
2.1合同价款：________
2.2 定额执行西宁市20xx年安装工程基价表及配套文件执行。
2.3 工程类别按相应工程类别，三级企业取费C级取费，安装费(劳动保险和税金除外)下____%。
2.4 人工费不调差，材料及设备按甲方材设部核定(如有异议以甲方提供供应商的书面承诺、报价书、合同为准)，若乙方不接受核价甲方有权进行甲供，并按核价单价增加15%的采保费，同时乙方无偿负责甲供材料及设备的下车和保管。
2.5 不执行本合同签订后任何调价方面的文件。
2.6 所有验收及检测费用由乙方负责。
2.7周转性材料及中小型机械25公里以上的超运距费用不计取。
2.8 外地施工企业不计取远地施工增加费和施工机构迁移费。
第三条 材料设备供应：
工程设备及材料由乙方采购供应。设备、材料进场前，由乙方提供出厂家，并提供经消防总队认可流通领域证书、设备材料的相关质量证明文件，报监理和甲方备案后购买，监理和甲方监督检查质量。甲方有权指定符合消防规定的厂家及品牌。
第四条 付款及结算方式：
4.1每月25日，乙方按时向甲方提供工程进度报表，经甲方认可后，工程进度款于次月10日按审定进度的 50 %支付给乙方；验收合格后乙方报送竣工资料后30日内完成结算，结算完成后10内支付到结算总款的 85 %，结算完成后30天内完成结算审计，结算审计完成后10日内支付到审计总款的95%;留 5% 作质保金，维保期2年满后10日内付清尾款。
4.2本工程税金由甲方代扣代缴，甲方可采用银行转帐或转帐支票方式支付工程款。
第五条 甲乙方驻工地代表：
5.1甲方驻工地代表及人员名单：
5.1.1监理单位委派的工程师：
姓名：__________ 职务：__________ ；
5.1.1.1发包人委托的职权：技术、质量、安全、文明施工、施工进度的全面监督管理。
5.1.1.2需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、返工及经济有关事宜。
5.1.2发包人派驻的工程师：
姓名：__________ 职务：________ ；
5.1.2.1职权：协调监理与承包方关系，技术、质量、安全、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜。
5.2乙方驻工地代表及人员名单：
技术负责人：姓名：____ 职务：__________ ；
项目经理：________ 姓名：__________ 职务：__________ 。
第六条 工程质量及验收：
6.1乙方在施工中必须严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工，并确保在合同承包范围内验收合格。
6.2消防工程竣工验收由甲方主持，设计、监理、各相关施工单位参加，消防主管部门验收。
6.3在工程未办理交验手续之前，工程由乙方负责成品保护和看管，如需提前使用，乙方必须无条件配合。
第七条 成品保护：
7.1本工程在施工过程中，做好文明施工，服从建设单位和监理单位对施工现场统一管理，做到工完场清。
7.2在竣工验收前的成品保护由乙方负责，竣工验收后由甲方自行负责。
第八条 甲方工作：
8.3负责向乙方提供临时施工场地，指定水、电搭接点(乙方安表计量)。
8.4向乙方提供完整的施工图四套，并组织施工图纸会审及施工技术交底工作。
8.5协调乙方同其它施工单位的关系。
8.6组织工程竣工验收，确认工程施工变更或更改方案，签署工程施工变更通知书。
第九条 乙方工作：
9.1严格按国家的`相关法律、法规，按照现行的技术标准、施工规范和施工图施工，确保工程质量。
9.2编制符合工程实际情况的施工组织方案和安全技术措施，经建设(监理)单位审批后贯彻执行，保证工程按照合同工期完成，保证安全生产。
9.3保护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工保护，遵守现场规章制度。
9.4工场地整齐卫生的要求：施工现场布置，机械材料的放置，按甲方统一指定地点布置，不得随意堆放垃圾，做到文明施工。
9.5工程竣工验收后，向甲方提供完整的竣工资料四套，为甲方免费培训2-3名操作人员。
第十条 进度计划：
10.1工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，配合装修进度而完工。
10.2若因乙方原因影响施工进度，一切损失由乙方负责。
10.3延期开工，暂停开工，工期延误按GF-1999-0201《建设工程施工合同条件》中相应条款执行(甲方不给与任何经济补偿)。
第十一条 工程质量等级：
11.1工程质量等级要求：工程质量达到合格工程标准，不影响整体工程质量评定。
11.2质量评审仲裁部门西宁市消防总队及市质检站。
第十二条 违约：
12.1 乙方必须按甲方相关指令进行施工，以确保工程质量和工程进度。若乙方不能按要求进行施工，甲方有权安排其他施工单位进行施工，所发生的费用及损失在乙方工程进度款总双倍扣回。
12.2由于乙方原因，工地出现民工、群众闹事的事件，或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为。每发生一次乙方应向甲方支付违约金10万元(壹拾万元)，发生两次或两次以上的，甲方有权解除合同并不予结算，工程款不予支付，乙方在接到合同解除通知拾日内无条件退场。
12.3 若乙方未能按本合同约定按月付清当月人工费的，发生的一切后果由乙方自行负责，甲方不支付当期进度款，同时乙方应在竣工验收后十日内付清所有人工费，并提供能证明结清人工费的证据。若提供虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责，且甲方不办理工程结算。
12.4 在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利。
第十三条 工程维修：
本工程质保期为二年，自消防部门验收合格之日起二年内免费维修及保养。
第十四条 合同份数：
本工程合同一式捌份，经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效。甲方伍份、乙方叁份，具有同等效力。
第十五条 未尽事宜，双方代表协商解决。并按重庆市建委及市消防总队有关文件执行。
第十六条 本合同结清财务手续后，合同失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防工程施工合同书3
甲方（全称）：__________（以下简称甲方）
乙方（全称）：__________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。
一、工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
承包范围：__________
包括等消防设施。
承包方式：包工包料（按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算）
二、合同价款及取费标准
1、合同价款：
三、付款方式
1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。
2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。
3、工程完工验收合格付总工程款的10%计
4、质保金10%计
四、质量标准
1、本工程质量要求达到：消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。
2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。
3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：
（1）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。
（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；
（3）工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年。
五、发包方及承包方的责任
1、发包人的责任：
（1）向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；
（2）协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；
（3）按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款。
2、承包人的责任：
（1）负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；
（2）提供完整的竣工资料和图纸；
（3）向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；
（4）保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；
（5）提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；
（6）无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。
六、工程验收
工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。
七、违约责任
1、发包人责任：
（1）未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延。
（2）及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。
2、承包人责任：
（1）工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的.一切费用。
（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。
八、质量承诺措施质量承诺
乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。
九、附则
1、本合同一式二份，双方各执一份。
2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。
发包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________
承包人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________
__________年__________月__________日
消防工程施工合同书4
建设单位：__________
施工单位：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。
一、工程范围及承包方式：
1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等
2、承包方式：包工包料
二、工程地点：普兰店市
三、双方职责
（一）、甲方责任：
1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。
2、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）
（二）、乙方责任：
按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。
四、工程期限：
1、自本合同签定之日起__________天完工。
2、下列情况工期顺延
（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。
（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。
五、工程造价及结算方式
（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。
（二）、结算方式：
合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的`30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。
六、竣工验收：
验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。
七、其它事宜
1、本合同自双方签字之日生效
2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力
八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。
甲方：__________乙方：__________
代表：__________代表：__________
__________年__________月__________日
【消防工程施工合同书】相关文章：
工程施工合同书02-18
装饰工程施工合同书04-07
消防合同书04-04
消防工程施工合同03-02
消防工程施工劳务合同01-03
工程施工委托合同书09-13
工程施工承包合同书04-24
消防工程施工合同15篇03-15
消防工程施工合同范本01-28
消防工程施工合同(15篇)04-03