桥梁承包合同

时间：2023-10-24 18:47:20 合同范本我要投稿

桥梁工程承包合同推荐度：
相关推荐

桥梁承包合同

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的桥梁承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

桥梁承包合同

桥梁承包合同1

　　劳务使用方：(以下简称甲方)

　　劳务提供方：(以下简称乙方)：姓名性别

　　法定代表人或委托代理人：

　　居民身份证号码

　　出生日期年月日

　　家庭住址

　　邮政编码

　　户口所在地通讯地址

　　电话

　　为满足施工要求，确保工程施工的良性发展，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、等价有偿的前提下，经协商一致，就乙方在云南锁蒙高速公路第一合同段南盘江特大桥引桥的部份工程施工过程中向甲方提供劳务事项达成如下协议，以兹双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：桥梁工程

　　2、工程地点：锁蒙高速公路第一合同段

　　3、工程内容： K128+620南盘江特大桥引桥17#墩桩基、5#墩右幅及4#过渡墩的桩基挖孔施工。

　　二、技术及质量要求

　　1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工，服从甲方现场管理人员的指挥，自觉接受监理工程师的指导和监督。

　　2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求，甲方有权令其停工采取补救措施或返工，由此产生的一切费用由乙方承担，费用从工程款中扣除。

　　三、工期要求

　　乙方在本合同施工中，所有工程按甲方的工期(于20xx年10月20日开工至20xx年1月31日完工)计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方下达的月进度计划。若工程进度满足不了要求，甲方将对乙方进行处罚，费用从工程款中扣除。

　　四、施工安全

　　1、乙方在本合同施工中，必须严格执行甲方《安全管理体系》及指挥部、项目部和大桥处对安全操作的有关规定，按技术要求施工，确保施工安全。在施工过程中由于乙方安全施工管理不善，在安全工作检查时发生经济处罚或安全事故所造成的全部经济损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　2、乙方在施工过程中应结合桩基挖孔施工的特点，制定相应的安全技术防范措施。所有特殊工种的作业人员必须持证上岗，在开工之前应向作业工人进行安全技术交底，使工人熟知并遵守安全操作的所有规定。严防高空坠物、异物打击、触电、淹溺或其它各类机械和人员人为的伤害事故。

　　3、乙方在施工过程中应确保安全设施、安全标志牌和安全防护用品的投入，并必须为所属劳务工人办理人身意外伤害保险，其费用已包含在本合同工程的单价中。

　　五、甲乙双方责任及施工管理

　　1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的.管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的，将对乙方进行处罚并限期整改，严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合，共同努力，确保工程按质、按量、按期完成。

　　2、临时用地：

　　①、本合同工程所需的驻地，由乙方合理选择，甲方同意后协调办理相关手续，费用由乙方支付;

　　②、红线以外的进场便道、弃土场的临时用地，由甲、乙双方合理选择，甲方协调办理相关手续，费用由甲方支付。

　　③、乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则，所产生的后果及费用概由乙方负责。

　　3、施工便道开挖由甲方负责，养护由乙方负责。

　　4、本合同工程所需的电力设施：高压部分由甲方负责完成并承担费用(含变压器)，低压部分由乙方负责完成并承担费用。

　　5、本合同工程的技术管理由甲方控制，负责技术指导、解释、施工测量和复核。但乙方必须配备足够的人员配合甲方的试验、质检人员开展正常地管理工作，费用由乙方自行负责。

　　6、为了确保工程质量和工程进度，乙方施工负责人须经常住工地，每个施工点或每道工序，必须有专职的现场施工管理人员。

　　7、乙方若违反本合同有关条款甲方有权终止合同。

　　8、工程安排：甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务，若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求，则甲方有权终止合同，由此产生的损失均由乙方承担，

　　9、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规，严禁违法用工，否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。

　　六、工程的承包及结算方式

　　1、经双方协商后，本工程以劳务单价200元/m3(设计桩径+2护壁厚0.15m)由乙方进行施工。该单价均已包括了为实施和完成合同约定工程所需的临时工程、劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

　　2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收，合格后以设计桩长为准，由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。

　　3、本合同工程甲方不支付任何形式的工程预付款。工程价款按实测工程量每月末结算，扣除有关规定费用、材料款及机械租用费等，并从乙方工程款中扣除5%质量保证金，2%环保保证金、1%安全保证金、1%民工工资保证金、1%工程进度保证金后，进行支付，所扣环保保证金待工程竣工验收后无环保问题后再返还、安全保证金待工程竣工验收后无安全问题后再返还、民工工资保证金待工程竣工验收后无拖欠民工工资的问题后再返还、质量保证金待工程缺陷责任期满并且通过国家审计部门审计结束后在三个月内返还。

　　七、材料要求及供应

　　1、护壁所需的水泥、砂和碎石由甲方供应给乙方使用，但乙方使用过程中不能浪费及完工后剩余部分要收集归仓。

　　2、电费由甲方负责，架设和设备由乙方负责。

　　3、由甲方提供的材料，乙方必须做出需要用量、时间的计划，提前七天送交甲方现场技术员，以便甲方及时协调供给。

　　八、支付方式：甲方根据公司(云南路桥股份有限公司)的情况和乙方现场完成的工作量按一定比例逐月支付。

　　九、其它有关问题

　　1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工，若发现甲方有权立即终止合同。

　　2、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。

　　3、乙方施工人员进场后，应积极向当地公安部门办理暂住手续，配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作，若发生治安事件，甲乙双方各自对自己的人员负责，并各自承担相应的费用。

　　4、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时，甲方有权单方面终止本合同。

　　5、签订本合同的同时签订《安全生产、治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充，与本合同具有同等法律效力。

　　6、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程质量缺陷责任期满后自行失效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　签订日期：年月日

桥梁承包合同2

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　甲方驻工地代表：职务：

　　承包单位：桥梁施工队(以下简称乙方)

　　乙方驻工地代表：职务：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就工程施工合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工任务：甲方有权总体安排及根据乙方履约情况随时增减工程量，乙方应无条件接受，增减工程量不影响合同单价及其他条款的继续履行(此款为本合同签订的前提条件)。

　　二、劳务承包范围、内容、数量

　　1、乙方劳务承包范围：K73+536洛河特大桥部分基础及下部结构工程，具体工程数量以施工设计图及甲方技术交底为依据，按乙方实际完成并经验收合格，且符合计量规则计算确认的数量为准。

　　2、工程进度、质量要求：

　　①、工程质量达到国家、行业验收标准且满足业主、监理及甲方的质量要求。

　　②、工程进度满足业主、监理及甲方的施工进度要求。

　　三、劳务承包方式

　　在甲方组织、安排和指挥下，乙方按照施工要求提供能够保证劳务质量、安全、进度的具有专业技能的劳务人员以及必需的机具设备，整编为甲方所辖的序列组织形式，遵守和服从甲方管理规程及有关施工规范，实施本合同约定施工范围内的工程项目施工。甲方按照乙方所完成的施工任务支付乙方劳务费。

　　四、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同;

　　2、本合同附件;

　　3、除标价工程量清单之外的总承包合同文件(甲方与业主签订的总承包合同);

　　4、合同履行期间，甲乙双方签订的有关工程洽商、变更、其他协议等书面资料或文件视为本合同的组成部分。

　　五、劳务承包工期

　　总工期：自20xx年月日起至20xx年月日止。

　　分项工程工期：以甲方施工计划为准，工期的提前按生产会议要求执行。

　　六、劳务计价

　　1、计价细目和综合单价

　　表一桥梁基础及下部结构综合单价表

　　2、表二中的综合单价均已包括乙方为完成计价细目所发生的人工、机具、材料(甲方提供的除外)，材料的场内倒运，施工期间的停工、窝工、劳动保护用品，施工工人的社保、医保，管理费以及税金(除甲方自身需缴纳的营业税、教育费附加税、城市建设维护税之外的税费)、规费、利润、措施项目费、行政事业性收费、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有费用。乙方已充分考虑到甲方因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任，也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素，同意以上综合单价一次包干，在合同执行过程中不做任何调整。

　　3、工程量：乙方按施工设计图及甲方交底进行施工，计价工程量以施工设计图及甲方技术交底为依据，按乙方实际完成并经验收合格，且符合计量规则计算确认的数量为准。

　　4、乙方劳务费=(乙方完成单项计价工作量相应计价细目综合单价)。

　　5、工程细目计量规则及其综合单价包含的劳务作业内容及二三项料具费用： ①、挖基土石方：按施工设计图所示数量分土、石以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供机具设备及材料之外的与开挖、土(石)装卸运输、弃土(石)等相关的一切作业及工料机费用。不论任何原因造成的超挖引起的工程量均不单独计量。

　　②、碎石(砂砾、砂卵石)垫层：按甲方技术交底数量且为乙方实际完成的合格工程量不分垫层材料类别以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。

　　③、现浇砼：按施工设计图所示数量且为乙方实际完成的合格工程量不分砼标号以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。甲方所提供的模板、钢管支架及扣件乙方必须如数归返，否则照价赔偿。

　　④、钢筋：按施工设计图所示数量且为乙方实际完成的合格工程量以吨为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。以上计量支付细目，除甲方提供如下机具设备、材料及设施之外的其余与完成该工作内容相关的一切机具设备、材料均由乙方自行配足、购买，并承担相应费用。

　　6、乙方必须按照施工设计图及甲方的技术交底进行施工，因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，且乙方应无条件返工或修复，直至验收合格，并承担由此给甲方造成的经济损失。

　　七、劳务费支付

　　1、劳务费每月28～30日结算，完善双方签字手续后支付。计量款扣出民工工资及质量保证金5%，当月拨款数额为劳务费总额的95%。民工工资及质量保证金在保修期(工程结算完后3个月)满且清算完毕后一次性付清。

　　2、不提供任何形式的现金预付款。

　　3、拨付款项前提条件如下：

　　①、必须有手续齐全、签认完善的验工计价表;

　　②、月结算手续审批后5天;

　　③、有完备的人员管理资料及填写详细的工资询报表;

　　④、民工工资由乙方造册发放。发放后的民工工资表必须交甲方留底;

　　⑤、如果甲方提供设备，甲方必须在前期计价劳务费中扣留机具设备的20%作为甲方机具设备抵押金，直到扣满相应的金额为止;该项费用在清算时全部退还，但甲方必须扣除因乙方造成损坏的机具设备的购置费。

　　八、履约保证

　　1、乙方应向甲方交纳人民币贰万元作为完成本合同的履约保证金。本合同履行完毕后30日内无息退还乙方。

　　2、如乙方未完成承包范围内的全部工作而要求退场，甲方将没收乙方全部履约保证金，对乙方已经完成的合格的工程数量按合同单价的80%给予结算。

　　3、因乙方原因连续三月未完成甲方订立的进度任务，甲方将乙方清退出场，并没收履约保证金，已做工程不给予计量结算。

　　4、乙方未按合同约定投入相应的管理人员、相关规格数量的履约设备，甲方多次督促，乙方仍未履行，甲方有权要求乙方退场，并没收履约保证金。

　　5、乙方按合同节点工期完成施工任务，甲方按六、劳务计价、七、劳务费支付细则标准支付乙方劳务费用，如果乙方组织不力、管理不到位等原因导致工期延误，乙方按劳务费结算款的98%支付乙方，剩余2%作为甲方对乙方合同工期延误的处罚，乙方无权追偿2%的劳务款。

　　九、双方责任

　　甲方责任：

　　1、按照合同有关规定及时组织相关人员对乙方完成的工作内容进行数量、质量的签证，对乙方办理阶段性的劳务费结算。

　　2、负责施工控制及定位测量、沉降观测、技术(质量、安全、环境保护和职业健康安全等)交底，组织图纸会审，提供施工必需的技术资料，统一安排组织施工。

　　3、负责施工技术管理，组织收集施工原始记录，组织分部分项工程质量评验和编写竣工文件。

　　4、向乙方派驻技术人员和现场管理人员对施工现场的质量、安全、进度、文明施工、环境保护工作进行指导监督且有对工程管理的绝对权利。

　　5、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、环境保护，计量支付、试验化验的控制、监督、检查和验收。

　　6、负责及时提供本合同约定应由甲方提供的材料、设备及周转性材料。

　　7、现场监督乙方的工资发放。

　　8、有权从计量款中扣回职业健康安全、质量、进度、文明施工、环境保护不达标项目的处理费用及罚款。

　　9、审查乙方施工人员工作技能和上岗证件，督促乙方办理合法的劳务用工手续。

　　10、向乙方人员提供的安全帽、工作服、工作证照及宣传旗帜、标语、标识标牌。工程完工后乙方及时交还，如有破坏按市场价收费。

　　11、甲方有权利对乙方购买的材料和使用的二、三项小材料进行质量检验鉴定;若认为乙方使用质量不合格材料，有权要求乙方将不合格材料清理出场，并处以5万元以内的罚款。若乙方不清理出场，甲方派人帮助清理，相应的费用由乙方承担，甲方继续保留对乙方罚款的权利，费用及罚款在乙方计量款中扣除。

　　乙方责任：

　　1、提供足额的劳动力、机械设备和表二《甲方提供的机具、材料清单》之外的所有料具。

　　2、乙方须服从甲方、业主及监理工程师的指令，并保证所有作业符合《安全施工规范》或相关机械设备操作规程的规定。

　　3、服从甲方的进度、质量、环境保护、职业健康安全管理需要，服从现场管理、技术人员的'统一指挥管理。

　　4、自觉接受甲方民工工资监督发放工作。

　　5、机械操作手、特殊工种必须持证上岗，技术工种必须满足生产的要求，人员名册及其持有证件报甲方审查、备案。

　　6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具设备或其他设施，完工结算前必须交回从甲方领用的机具设备，且必须保持完好状态，若有损坏照价赔偿。

　　7、负责除甲方提供的控制测量、定位测量之外的细部测量;负责自检，配合业主、监理工程师、甲方对其工程质量的试验检测、测量复核;收集、保管现场施工所需技术资料、原始记录。配合甲方填报工程中间检查、评定及编写竣工文件。

　　8、乙方负责本合同工程规范及设计要求的各种试件的制作、取样，配合送检;并承担自购性材料的检测费用，及时向甲方实验室提供合格的检测报告。

　　9、严格按照施工设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、技术交底及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，并承担由于乙方自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、环境保护、职业健康安全事故的损失及各种违约金和罚赔款。

　　10、负责按甲方的总体规划，自费完善临时设施及满足生活条件的驻地建设，并保持生活区的卫生整洁，其费用已包含在本合同工程综合单价中。

　　11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　12、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。

　　13、按国家和当地人民政府关于社会保险的有关规定交纳其员工养老、失业和大病医疗统筹、工伤保险及其他社会保险费用。乙方员工在本工程的各类福利待遇，已包含在本合同工程综合单价中，由乙方自行解决，甲方不再承担任何费用。

　　14、负责做好其内部员工的政治思想，职业道德，业务技术，劳动安全卫生、环境保护及有关规定制度的教育和培训，尊重工程所在地民风民俗。

　　18、乙方必须承担受外界干扰导致停工的风险，不能做为任何向甲方索赔的依据。

　　15、乙方不得以甲方的名义与任何单位和个人签订任何合同或协议，不得以甲方名义开展任何形式的活动，更不得以甲方名义从事非法活动及办理赊欠事宜。乙方因此而给甲方带来的损失由乙方全部负责赔偿，并承担法律责任。

　　16、乙方进入本项目的施工管理及作业人员必须是身体健康，经体检胜任所从事的工作，由于身体原因不能胜任所从事的工作，出现工作期间因身体原因伤残、死亡的，由乙方承担责任，甲方并追究乙方责任。

　　十、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提交相应的图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。

　　2、施工中不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　3、因乙方自身原因造成的工程变更增加，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。

　　4、变更单价确定：乙方收到甲方书面发出的变更通知后，提出变更工程单价的报告，由甲乙双方按已有合同单价的确定原则协商一致后执行。

　　5、变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的，经业主批复、甲方验收确认的合格工程数量计算。

　　十一、安全、质量、进度、人员管理

　　1、乙方负责承包的工程质量、进度必须满足甲方与业主签订的合同文件及甲方施工总体进度的要求。如果乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，且在整改期限内无明显改观，则甲方有权终止合同，另行组织劳务协作队伍施工，乙方不得有异议，并在5日内无条件退场，退场时已完工程未计量的部分不予计量支付，已交的履约保证金不予退还，如果乙方拖延退场时间，每延误一天，罚款壹万元人民币，此款在乙方已计量的工程款中扣除。

　　2、安全教育：班前安全注意事项、班中安全检查、班后的安全总结由乙方班长负责;甲方施工员负责平时的安全抽查;甲方负责安全规章制度的制定及落实并负责开工前的安全教育。

　　3、安全管理：乙方应自行管理好本班的安全，同时配合甲方施工员的检查监督，乙方同意乙方的操作人员不戴安全帽上班的每人每次罚款伍拾元，该佩戴安全绳时不戴的每人每次罚款伍拾元。同意自觉签认甲方施工员开出的罚单，同时也同意拒签罚单时由项目经理签字后认罚翻倍的处罚额。

　　4、安全保障

　　①、乙方应参加总额贰拾万元人民币的人身意外险，保费自理，其保费已包含在本合同工程综合单价中。若乙方不办理该保险，发生安全事故后，乙方自行承担贰拾万以内的赔偿。投保人员中途退场的投保费用由乙方自行承担。

　　②、若人身伤害赔偿超过贰拾万元，其超额部分则按照甲方70%、乙方30%的比例进行赔偿。

　　③、甲方不承担事故未处理完之前的一切垫付行为;

　　④、如乙方不听指挥、违章作业造成的事故，甲方概不负责事故的任何费用和提供事故处理的相关协助。

　　5、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段施工及爆破作业时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

　　6、工程完工后，乙方负责责任区内施工垃圾、杂物、废物等的清理。若不清理，由甲方派人清理，清理及相关费用由乙方承担。

　　7、乙方应全面负责(派专人)本工程现场文明施工和环境保护，加强工地卫生工作的管理，确保工地环境卫生整洁。文明施工和环境保护按有关部门及甲方的规定执行，并接受建设单位及甲方等有关部门的检查，确保检查合格，如检查不合格，则责任和费用由乙方承担。

　　8、乙方应严格按施工图和技术要求正确施工，发现设计与实际不符时，应及时报告甲方处理。

　　9、隐蔽工程完成后乙方应严格进行自检，合格后按甲方规定的格式填写隐蔽工程检查证及附件，通知甲方到场检查。由甲方通知监理工程师，检查合格并签认后方可继续施工;不合格须按要求返工，返工后重新报检。

　　10、乙方施工现场驻地、机械设备及小型机具必须贴有甲方企业标志，不能有乙方企业标志。

　　11、工程弃碴、污水排放、粉尘污染、机械噪音控制及生活建筑垃圾处理等均严格按照当地政府及甲方的文明施工及环境保护要求及规定执行。若因施工不当致使环境污染或违反相关规定而造成的罚款由乙方自行负责。

　　12、由于乙方施工不当的原因，引起第三方与乙方的纠纷或第三方向甲方提出的索赔等，由乙方全权负责解决并承担全部责任。

　　13、乙方应设现场负责人一名、班长若干名，并上报甲方施工员备案，甲方施工员只对乙方当班的班长进行工作上的沟通，不直接对班组内的员工，乙方应对因班长不在岗导致的一切不良后果负责;甲方施工员为现场管理的全权代理人，同时为赔偿、罚款确认单的签证人。

　　14、开工前乙方必须提供进场人员的花名册及相关的身份证复印件、健康证明等，对身体不适应从事本工种的人员及违法在逃人员不得进场，否则因此所造成的后果由乙方承担。

　　十二、材料与设备供应及管理

　　1、构成工程实体的主要材料(如钢筋、砼)由甲方按工程设计数量加核定损耗统一供应给乙方。

　　2、乙方应自行购买完成合同内项目所需的(除甲方统一供应的)其他材料，其费用已包含在劳务承包综合单价中。

　　3、材料供应计划：乙方应在每月20日前提出应由甲方组织采购供应的材料计划，经甲方技术部门审核确认后，由甲方物资设备部按确认的计划组织供应。

　　4、材料的领取：由乙方书面委托的领料人员负责到甲方物资设备部或专用保管库房办理领料手续，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;若领料后才发现材料物品的损坏，甲方概不负责，由乙方承担损坏材料物品的费用。

　　5、甲方要求乙方投入的机械设备不按时到位，甲方视为乙方主动退场行为，其所施工的项目甲方无条件收回，并对乙方不予计价。

　　6、乙方应合理使用甲方的各种料具，因操作原因引起的不正常损坏和丢失，照价赔偿，并在乙方计量款中扣除。

　　7、乙方应派人对甲方提供的周转料具、材料进行看守，如发生被盗事件，按盗卖量的5倍罚处，其费用在乙方计量款中扣除。

　　十三、债务处理及工资发放

　　1、甲乙双方各自对外界的债务由各方自行承担，双方互不承担连带责任，发生的纠纷或诉讼亦由各自处理并承担所发生的一切费用。

　　2、工资发放必须有甲方财务人员的现场监督，同时乙方每次发放工资后3天内必须把工资发放表原件交甲方财务存档。

　　十四、争议解决

　　合同执行过程中若发生争议，双方应本着诚实信用和公平合理的原则及时协商、调解解决;协商、调解不成的，双方同意向工程所在地仲裁委员会申请裁决。

　　十五、违约责任

　　甲乙双方应当认真全面履行合同，任何一方违反合同约定，均应承担违约责任，守约方除了有权选择本合同约定和法律规定的各项权利外，还有权要求违约方按本合同已履约金额的1%支付违约金，违约金不足弥补实际损失的，还应承担赔偿责任。

　　十六、其他

　　1、生效与终止

　　①、本合同自双方签字盖章后生效，至乙方完成全部工作并经验收合格、甲方付清劳务费、保证金终结后自动终止。

　　②、若因乙方的施工质量不达标、进度严重滞后或不听从甲方统一指挥，甲方有权中途清退乙方，有权不给乙方已完未计工程量计量。同时，清退时合同自动终止。

　　2、附则

　　①、未尽事宜双方共同协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　②、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

　　签订地点：签订日期：年月日

桥梁承包合同3

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点：东莞市东城区、寮步镇、石排镇

　　承包范围：施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程

　　承包规模：匝道桥共30条桩基（嵌岩桩），其中？1。4m桩基6条（约317M3）、？1。2M桩基24条（约814M3）；人行天桥共15条桩基，其中？1。0M嵌岩桩10条（含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3）、1。0M摩擦桩5条（约80M3），合计45条（约1031M/1255M3）。

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：包工、包机械（吊机、水电除外）、不包主材（砼、钢筋、检测管，但包其他零星及损耗性材料等）、包进度、包安全、包质量（主材责任除外）。

　　2、乙方承包以下内容：包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运（包泥浆池和解决排放地点，甲方提供挖机开挖泥浆池）等所有施工工序内容及安全文明施工维护（防护材料甲方负责）、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身安全等。

　　三、合同工期及机械要求

　　以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。

　　四、质量标准

　　1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

　　2、本工程质量除必须达到以上标准外，还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。

　　五、合同金额及付款方式

　　1、合同金额：采用固定单价（只计砼和钢筋，并不计桩，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内），固定单价为：？1。4M、？1。2M桩砼265元/M3；？1。0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定合同总价为人民币￥336915元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。

　　2、付款方式：承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时，付生活费总量为初定合同总价的10%，每检测完成20条桩支付已完工程量的70%（预付款在第一次扣除），全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。

　　六、计量方式

　　设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T），最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T）。成桩量=（凿除桩头后的设计成桩顶标高—终孔桩底标高）_3。14_（设计直径/2）。

　　七、双方责任与义务

　　1、甲方：

　　1）负责协调业主、监理和其他单位，负责提供施工场地、测量放线和初期的安全围蔽。

　　2）负责总体管理，根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。

　　3）负责组织协调检测验收工作。

　　4）负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他所有材料及机械设备。

　　5）至少安排1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。

　　2、乙方：1）按甲方要求施工，安排人员配合施工过程中的检测验收工作。

　　2）负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。

　　3）负责钻孔设备场内转运。

　　4）负责该工程范围内的安全和文明施工，具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的.损失金额由承包人全额承担。

　　5）开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况，乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方原因造成损坏的，由乙方全额负责赔偿。

　　6）负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比如检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。

　　7）乙方自行解决工人住宿及生活问题。

　　8）如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天处罚1000元，造成质量问题，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000元，造成安全问题，除赔偿金外，每次罚款￥20_元，不服从管理每次罚款2￥500元，另泥浆如污染现状路面每次罚款￥500元。

　　9）至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时配合甲方工作，工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配置。

　　10）单价已包含各种保险费用，乙方自行购买自身及工人的所有保险，除甲方机械原因伤害乙方外，所有的安全责任自行负责费用。

　　八、工程变更

　　如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五。1执行，如出现新施工项目重新协商定价。

　　九、其他要求

　　甲方现场主管负责人为白冰（环城路与西南路交叉口改造工程），电话：，曾纪锋（东莞生态园龙岗大道修改段一标），电话：。乙方现场主管负责人为，电话：。

　　十、争议解决方式

　　当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。

　　十一、合同生效

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

　　发包人代表：承包人：

　　联系电话：身份证号：

　　签字日期：联系电话：

　　签字日期：

桥梁承包合同4

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程，甲乙双方经协商一致，就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：乙方包工包料。

　　4、工程期限：本合同签订之日为开工时间，总工期为60 日，如遇不可抗力，工期顺延。

　　二、质量要求

　　合格，按国家现行桥梁工程施工质量验收规范执行。乙方对其承包的工程自验收合格之日起一年内免费保修(不包括人为原因造成的破坏)，发生费用由乙方承担;保修期满后乙方对该工程结构质量终身负责。

　　三、合同价款

　　本工程采取固定总价承包。总价款为：人民币 565000 元。大写：伍拾陆万伍仟圆整，该价款为全部工程的包干总额。

　　四、双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)、协调政府部门的工作。

　　(2)、按照合同约定支付价款。

　　(3)、负责提供用电。

　　2、乙方义务

　　(1)、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的.工程转包和分包。

　　(2)、乙方应编制切实可行的施工方案，按照图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。

　　(3)、乙方应根据施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用，甲方有权随时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行抽检。

　　(4)、乙方应做好工程质量检查和记录，接受发包人的检查。

　　(5)、乙方应按国家规定做好施工安全防护工作，按规范施工。

　　五、工程款的支付与结算

　　1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内，甲方支付总价款的

　　30 %，计人民币 169500 元。

　　2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的

　　30 %，计人民币 169500 元。

　　3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内，甲方支付总价款的30%，计人民币

　　169500 元。

　　4、工程竣工经甲方验收合格后一月内，甲方支付总价款的5%计人民币

　　28250元，余额5%计人民币 28250元为质保金，质保期为一年，质保期满无质量问题后一月内付清。

　　5、乙方指定收款人：

　　收款账号：

　　六、施工安全及责任承担

　　1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

　　2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

　　3、甲方如因前述情形承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

　　4、乙方应保证程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准而发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

　　七、违约责任

　　1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金。

　　若乙方逾期7日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。

　　八、其他约定

　　1、乙方指派

　　为工地现场乙方代表，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

　　2、如果回填土不够或者回填土不合格，由甲方提供土源，乙方负责运输。

　　3、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。

　　九、双方可对本合同未约定事项和本合同的变更签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

桥梁承包合同5

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程，甲乙双方经协商一致，就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：乙方包工包料。

　　4、工程期限：本合同签订之日为开工时间，总工期为60日，如遇不可抗力，工期顺延。

　　二、质量要求

　　三、合同价款

　　本工程采取固定总价承包。总价款为：人民币565000元。大写：伍拾陆万伍仟圆整，该价款为全部工程的包干总额。

　　四、双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)、协调政府部门的工作。

　　(2)、按照合同约定支付价款。

　　(3)、负责提供用电。

　　2、乙方义务

　　(1)、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。

　　(2)、乙方应编制切实可行的施工方案，按照图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。

　　(4)、乙方应做好工程质量检查和记录，接受发包人的检查。

　　(5)、乙方应按国家规定做好施工安全防护工作，按规范施工。

　　五、工程款的`支付与结算

　　1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内，甲方支付总价款的30 %，计人民币169500元。

　　2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的30 %，计人民币169500元。

　　3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内，甲方支付总价款的30%，计人民币169500元。

　　4、工程竣工经甲方验收合格后一月内，甲方支付总价款的5%计人民币28250元，余额5%计人民币28250元为质保金，质保期为一年，质保期满无质量问题后一月内付清。

　　5、乙方指定收款人：，收款账号：

　　六、施工安全及责任承担

　　1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

　　2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

　　3、甲方如因前述情形承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

　　七、违约责任

　　1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金。若乙方逾期7日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。

　　八、其他约定

　　1、乙方指派为工地现场乙方代表，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

　　2、如果回填土不够或者回填土不合格，由甲方提供土源，乙方负责运输。

　　3、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。

　　九、双方可对本合同未约定事项和本合同的变更签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同经双方签字盖章后生效，一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　签订日期：

桥梁承包合同6

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　经甲方全体合伙人同意，甲乙双方在公平、公正友好协商，将____________的全部固定资产使用经营权承包给乙方负责经营，双方达成协议如下：

　　一、承包内容

　　甲方于合同签订之日起将____________固定资产的使用权承包给乙方负责经营，乙方自主经营自负盈亏，甲方无权干涉。

　　二、承包期限

　　承包期为年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　三、承包金额和支付方式

　　1、承包金额：乙方每年按应支付给甲方承包款______元。乙方向甲方缴纳承包押金______万元。

　　2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按时支付承包款。乙在未按时支付款项，没拖一天，甲方有权向乙方增收所欠款项1%的滞纳金，超过一个月，甲方有权停止停止乙方的正常生产。

　　四、双方责任

　　1、乙方在承包期间负责管理好甲方的财产，及时对财产进行维护、维修，不得转移、变卖，不得将____________资产作任何抵押。如有此行为，甲方有权予以制止，由此产生的后果由甲方承担。

　　2、承包期满乙方应保证甲方原有设备能正常运转。

　　3、如甲方原有旧机台老化，乙方可以更换原机台，费用由乙方承担。

　　4、甲方允许乙方在承包期间有权添置新的生产设备，扩大生产力，在承包期满乙方所置的设备由乙方自行处理，不得折价抵冲抵承包款。

　　5、乙方包期间负责有关部门收缴的'与生产量有关的各种税费。

　　6、____________手续方面未完成或有关部门收缴的不在生产范围内其它税项由双方调解负责。

　　7、承包期间如有发生重大事件甲方应出面调解。

　　8、在承包期间一切债权债务由乙方享有、承担、与甲方无关。承包期间乙方应加强安全生产管理，及时排除可能造成安全隐患，发生安全事故有乙方负全责，甲方不负任何经济和法律责任，但甲方应协调处理。

　　9、承包期间如有关部门要求____________整改（如厂内场地硬化、车间噪音隔离、建设工人宿舍、办公楼和围墙等。）其投资应由甲方出资，所增加财产为甲方所有，投资金额按五年增加乙方承包金增加的资产经营权为乙方所有，整改期间如乙方不能生产，则按时间比例减交承包金。

　　五、其它

　　1、如国家政策调整、政府强制迁入工业园区或人力不可抗拒的自然害，经合伙人商议可以解除合同。

　　2、违约责任：甲乙双方应严格遵守合同，乙方承包经营，甲方不得干预，由于甲方原因造成影响乙方正常生产经营，甲方应按年承包款______％向乙方支付违约金，乙方如违约，应按年承包款______％向甲方支付违约金。

　　3、合同未尽事宜双方另行商议。

　　4、同经甲乙双方代表及甲方全体合伙人签字盖章立即生效，甲乙双方及甲方合伙各执一份。

　　甲方：（盖章）____________________

　　乙方：（盖章）____________________

　　签订日期：______年______月______日

桥梁承包合同7

　　发包方：________乡(镇)________村民委员会(以下简称甲方)

　　承包方：_________住址：________村____组(以下简称乙方)

　　根据《森林法》、《农村土地承包法》规定，为进一步明确甲乙双方的权利和义务，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同。

　　一、基本情况

　　甲方将______亩山林发包给乙方(具体地块见登记表)。承包林地的所有权属于集体，乙方在承包期内享有林地承包经营权，承包时间______年___月_____日起至______年___月_____日止。

　　二、乙方的权利

　　①依法享有承包林地使用、收益和林地承包经营权流转的权利，有权自主组织生产经营和处置产品;

　　②承包林地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的补偿;

　　③法律、行政法规规定的其他权利。

　　三、乙方的义务

　　①维持林地的林业用途，不得用于非林建设;

　　②依法保护和合理利用林地，不得给林地造成永久性损害;

　　③依法依规自觉上缴税费;

　　④有责任保护承包林地上的林木及林业生产设施;

　　⑤法律、行政法规规定的其他义务。

　　四、甲方的权利

　　①发包本集体所有的林地;

　　②监督承包方依照承包合同的约定用途合理利用和保护林地;

　　③制止承包方损害承包林地、林木及林业生产设施的.行为;

　　④法律、行政法规规定的其他权利。

　　五、甲方的义务

　　①维护承包方的山林承包经营权，不得非法变更，不得擅自解除承包合同;

　　②尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;

　　③依照承包合同约定为承包方提供生产、技术等服务;

　　④执行市、乡(镇)土地利用总体规划，组织本集体经济组织内的林业基础设施建设;

　　⑤法律、行政法规规定的其他义务。

　　六、合同变更

　　由甲乙双方协商解决，除发包方依法收回承包林地或承包方依法承包林地合同自动解除外，任何单位或个人不得随意变更、解除山林承包含同。

　　七、不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，依照有关法律、行政法规的规定承担违约责任。

　　八、山林承包经营发生的纠纷，由双方协商解决，也可要求乡(镇)政府调解，协商或调解不成的，可以直接向法院起诉。

　　九、本合同从承包期开始之日起生效。未尽事宜由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同一式___份，甲乙双方及林业站各留存___份，申办林权证___份。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：___________

　　日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

　　农村山林承包合同书2

　　发包方：________________________单位名称(以下简称甲方)

　　承包方：______，男(女)，______年______月____日出生，现住______。(以下简称乙方)

　　为了加强山林的管理，盘活集体资产，同时也为了通过盘活流动资金，化解不良债务。甲方经群众大会讨论通过，决定将______村___组的山林进行发包经营，甲、乙双方在平等、自愿的基础上订立以下协议：

　　一、承包范围

　　(详见合同签订后办理的《林权证》为准)。

　　二、承包期限

　　承包期限为_________年，即从____________年______月______日至____________年______月______日止。

　　三、承包金额及结算办法

　　_________年共计金额为______万元整，于合同签订之日一次性付清(或其它支付方式)。

　　四、在承包期限内

　　乙方对承包范围内的树木享有所有权，对荒山、坡地享有经营自主权，若需办理有关手续由乙方自己办理，否则后果由乙方自己承担。

　　五、合同签订后

　　甲方应负责协助给乙方办理林权证，办理林权证费用由乙方负责。

　　六、在承包期内

　　乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。

　　七、其它事项

　　____________________________________

　　八、违约责任

　　合同经甲、乙双方签字后，即生法律效力，不因甲方法人代表变更而变动，若任何一方无故违约，终止合同应向另一方支付总承包金额______%的违约金。

　　九、在承包期满后

　　若甲方继续发包，在同等条件下乙方享有优先权，乙方在承包期内转包山林，并经发包方同意，在承包期内，若乙方发生意外死亡，其法定继承人可以在承包期内继承承包。

　　十、合同一式______份，甲乙双方各执一份，_________存档___份，公证机关___份。

　　甲方：_______________单位名称(加盖公章)乙方：___________签字

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　农村山林承包合同书3

　　甲方(发包方)：____________________________

　　乙方(承包方)：____________________________

　　乙方就承包甲方荒山造林一事，甲乙双方根据我国《农村土地承包法》、《合同法》、《森林法》及有关法律、法规等规定，本着平等、自愿、有偿的原则，经甲乙双方充分协商一致，订立本合同。

　　一、承包林地的地点、四至及面积

　　乙方承包甲方林地小地名：_____。四至：东至_____;南至_____;西至_____;北至_____;面积_____亩。林地详细四至界线见附后的万分之一地形图。

　　二、承包方式、期限

　　乙方承包甲方荒山造林，乙方拥有承包甲方荒山造林后林木的所有权和使用权。承包林木所得收益甲乙双方采取比例分成方式。林地承包期限为_____年，即从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

　　三、分成方式

　　承包林地上林木的所得收益由甲、乙双方按比例分成，甲方享受林木收益的_____%，乙方享受林木收益的_____%(若林木由乙方自行采伐出售须扣除采伐时的税收、人工费、搬运费及其它杂费)。承包期内，在不损害甲方利益情况下，乙方有权将林木所占份额由子女继承或出让给第三方，甲方不得阻拦。

　　四、责任和义务

　　承包合同签订后，乙方负责完成造林任务并承担管护责任，并使成林。其生产人员安排及生产方式由乙方自主决定，甲方无权过问。造林和管护所需资金由乙方金额承担。甲方必须保证承包林地权属清楚、无山林纠纷，并协助乙方防止山林火灾和人畜破坏。若发现村民耕牛等性畜在造林地放牧或人为毁坏林木，乙方一经查实有权依乡规处罚。未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得在承包林地内从事其它非林业生产活动(如放牧、挖矿、取土等)或出让给第三方。甲方有义务协助乙方办理好有关林权证书。

　　五、甲方林权证不能抵押出卖，如果抵押出卖，后果自负。

　　六、违约责任及争议解决

　　甲乙双方一方不履行合同或者不完全履行合同的，依据《合同法》的规定承担违约责任。给对方造成损失的，依法承担赔偿责任。

　　甲乙双方在林地承包期内发生争议的，尽量通过双方协商解决，协商不成的依照相关法律法规解决。

　　七、其它

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

　　八、生效

　　本合同一式_____份，甲、乙双方各_____份，县林权办_____份。自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：____________

　　日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

桥梁承包合同8

　　发包单位：________________________________________________(简称发包方)(以下简称甲方)

　　承包单位：________________________________________________(简称承包方)(以下简称乙方)

　　发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑按抓哏内工程承包合同条例》等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。

　　第一条工程名称___________________________________________________。

　　第二条工程地点____________________________________________________。

　　第三条承包的范围和内容：

　　1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共__________个单位工程，建筑面积_______________平方米。

　　2、安装工程名称_______________________________以上工程均按施工图设计内容范围承包。

　　第四条工程造价。承包的工程总造价________________________元(单位工程造价见承包工程项目表)，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。

　　第五条承包方式

　　本工程按下列第_________项方式进行承包施工：包工包料。

　　第六条施工期限

　　本公按工期定额和有关规定，施工工期日历_________天，定于_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。施工期间如发生不可抗拒的自然灾害，工期另行协商。

　　第七条双方的主要责任

　　一、发包方

　　1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。

　　2、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

　　3、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁县城内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。

　　4、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按合同规定在开工前十五天内将设计图纸_________份、标准图_________份及有关技术资料送交承包方，审定施工组织设计。

　　5、按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。

　　6、向经办的银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应)，审定办理拨款和结算。

　　7、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。

　　二、承包方

　　1、负责施工场地的平整，施工界区的用水、用电、道路和临时设施的施工。

　　2、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的各种准备工作。

　　3、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。

　　4、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

　　5、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交公前应负责保管、并清理好场地。

　　6、按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算。

　　7、在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工程质量问题，负责无偿修理。

　　第八条材料设备供应

　　1、发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必须经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设，工程竣工时间顺延。

　　2、发包方供应的材料设备委托承包方采购运输时，差价及运费由发包方负责。

　　3、承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时，差价运费由发包方承担。

　　4、双方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验，费用由供应方负责。

　　5、双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的.材料预算价格。

　　第九条工程价款的支付与结算

　　1、本工程质量评定为__________________质量，依据鲁政发(1987)74号文规定，按合同工程造价增减__________________%结算。

　　2、工程竣工结算按下列第_________项方式结算。工程竣工验收合格后，_________天内结算完毕。

　　(1)中标价加签证;

　　(2)施工图预算加系数包干;

　　(3)平方米造价包干;

　　3、预付备料款和工程款，按建设银行规定执行，具体额度和办法是：

　　4、备料款和工程款拨到_________%停止，其余带工程竣工后结算。

　　第十条工程变更

　　1、设计图纸经会审定案后，原则上不准变更。如确需变更时，应提前十五天办理变更手续，书面通知对方。因变更造成的经济损失有发包方负责。

　　2、在施工中，如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求，要书面通知发包方，发包方应在七天内办理技术签证。

　　3、基础施工如遇特殊情况，工期可按实际情况顺延。

　　第十一条工程质量和验收标准

　　1、承包方严格按照施工图与说明书组织施工，确保工程质量，在施工中如发生质量事故，要分清责任，由此造成的损失，由质量事故责任方承担。

　　2、隐蔽工程完成后，承包方在24小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽。如发包方未按时到场，承包方自行检查隐蔽。发包方提出重新检查时，如结果不符合要求，费用由承包方承担;若结果符合要求，费用由发包方承担。

　　3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后，由承包方通知发包方，发包方接到通知后，15天内组织验收，经验收合格，双方签具验收证书，工程移交给发包方管理。

　　第十二条施工期间临时停水、停电每次在一天以上的损失由发包方承担，凭签证顺延工期。

　　第十三条工程保修期，按建设部颁发的建筑工程保修办法的规定为_________，从_________年_______月_________日至_________年_________月_________日。

　　第十四条其他条款

　　第十五条违约责任

　　一、发包方

　　1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。

　　4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理;根据国务院(1990)213号文规定，发包方物理拨付工程款时，承包方有权提出停工报告，发包方15天内解决不了，承担一切停工损失。

　　二、承包方

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。

　　2、工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价百分之______的违约金。

　　3、保修期内发生的质量问题，有承包方无偿进行返修。

　　三、其他约定：_______________________

　　第十六条争议解决方式

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)：

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉

　　第十七条本合同在双方签字盖章并经工商行政管理机关签证后生效，工程交工价款结清后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　第十八条本合同正本二份，双方各执一份;副本_________份，双方各执_________份，报双方主观部门、工商行政管理机关、经办的银行各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

桥梁承包合同9

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　现就____省________县生地湾穿山驯____区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行；

　　第一条甲方指定位于____县____区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。

　　第二条承包期限为________年，即自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第三条开采、取料要求：

　　1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路

　　第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。

　　2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。

　　3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。

　　第四条甲方的义务：

　　1、甲方负责提供圆盘锯2部、3立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。

　　2、甲方须提供适宜开采的施工平台（即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放），修好荒料运输道路。

　　3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。

　　4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。

　　第五条乙方的义务：

　　1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的`设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。

　　2、安全生产：矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立安全管理制度，并按照安全生产规程操作，确保矿山开采安全。

　　3、合同期内，乙方第________年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。

　　第六条费用的计算标准、付款方式、时间等。

　　1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元（不含税）。销售荒料时，若需要由乙方负责装车（司机和柴油乙方负责），则装车费按每立方10元计算。

　　2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。

　　3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，于10天内给予结算该层的承包工程款，除开采

　　第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付（该费用从

　　第一层结算乙方工程款中扣除）外，其它的费用均由乙方自行负责。

　　第七条乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买，矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。

　　第八条本协议自签订之日起有效，如市场对该矿山的荒料品种需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。

　　第九条承包期间乙方未经甲方书面同意不得将____区荒料开采转让、转包

　　第三人，否则乙方构成违约。

　　第十条如乙方变更相关工程队为合同主体，则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。

　　第十一条本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。

　　第十二条本协议终止或期满后，甲乙双方应在____日内办理结付及____区移交手续。

　　第十三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方代表签字盖章后生效，未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现，具备同等法律效力。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　代理人：____________________

　　签订时间：________年____月____日

桥梁承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　xxx桥工程人工及小件预制部分项目承包给乙方，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以供甲、乙双方共同遵守。

　　第一部分工程项目简介

　　后附工程项目清单报价《xxx桥报价表》

　　第二部分承包方式、承包工作内容、承包总价、预付款、最终结算支付方式、工期要求

　　1、承包方式：

　　双方确定承包方式为包工不包料，固定总价一次性包死形式（除工程量增加或减少；其他不作调整）。

　　2、承包工作内容：

　　图纸和工程量清单表述的所有工作内容（此项详见附后的《xxx桥报价表》）。

　　3、承包总价：

　　承包总价：固定总价xxx（￥xxx元）。除工程量变更签证外，总价不作调整。（签订合同签乙方必须提供xxx元的.《xxx报价表》一份，作为合同附件）

　　4、预付款：

　　无预付款

　　5、最终结算支付：

　　最终结算数量以经甲方签认的本合同项目的实际完成数量为依据；以乙方合同清单报价的项目单价为计算工程价款的依据，工程结束验收合格后支付工程款的100%。

　　6 工期要求：

　　按甲方要求实施。

　　第三部分甲乙双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务

　　（1）甲方负责提供施工图纸、必要的测量放样服务、技术指导，最大限度的保证工程顺利实施

　　（2）甲方负责承担桩基检测及试验检测的费用。

　　（3）甲方协助乙方提供施工用电接口，其它产生的费用乙方承担。

　　2、乙方责任和义务

　　乙方必须对本工程项目负责，严格按照要求，精心组织科学施工，以达到业主要求的工程质量验收标准。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字之日生效，至付清工程款后合同终止。

　　甲方法定代表人（公章）乙方法定代表人(公章)

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

桥梁承包合同11

　　甲方：聊城市公路工程总公司巴南高速公路D3合同段项目经理部 (以下简称发包人)

　　乙方： (以下简称承包人)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等，鉴于发包人承接了巴南D3合同段，在承包人充分了解了施工现场条件后，根据自愿、公平和诚实信用原则，双方就D3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、本合同的组成

　　1、本合同和安全合同，补充协议及相关文件，以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。

　　2、发包人与业主签订的总包合同及附件及施工过程中的相关文件;(以下简称"总包合同");

　　3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);

　　4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);

　　5、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

　　二、工作范围：D3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装，混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除，砼浇注与振捣养护等)，钢绞线的制安。

　　三、工期：按下发的文件、通知、计划等。

　　四、发包人权利和义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系;

　　2、向承包人创建开工条件及施工条件，向承包人交付相关主材料及机具;

　　3、统一制定各项管理目标，实施对工程质量，工期，安全生产、文明施工，计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对承包人工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理;

　　4、负责技术安全交底，组织图纸会审，交工验收，但并不免除承包人应承担的责任;

　　5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务，当承包人不能满足发包人总体施工进度时，发包人有权调入其他施工队以达到加快进度，由此造成承包人的损失，由承包人自行承担。

　　6、按本合同约定，向承包人支付劳务报酬。

　　7、受承包方委托，给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险)，其保险费用按照承包方50元/每人收取。

　　五、履约保证金

　　1、在协议签订之前，承包方必须向甲方缴纳履约保证金：万元，该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。

　　六、承包人责任和义务

　　1、作用人员要求：年龄在18岁以上，50岁以下的男工;身体健康;能胜任本合同工程体力劳动;技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书;劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天，发包人考勤，如缺勤一天罚200元，并建立劳务人员档案，每月编制工资表，每月同发包人一起发放民工工资，如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。

　　2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责，组织相应的人员施工作业，并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作，完成承包人下达的计划。

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范，投入足够人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;对施工现场的管理规定，做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查，随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。

　　5、按发包人统一规划堆放材料，妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施，接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。

　　6、配合发包人办理交工验收;做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作，因承包人责任发生损坏，承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。

　　7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的业主及监理工程师的指令，承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程，结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员，小型机具等。

　　9、为加快施工进度，发包人需调整作息时间，承包人应无条件满足发包人工作要求。

　　10、除非本合同另有约定，承包人应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行合同约定的'、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。

　　七、安全施工

　　1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求，为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗，杜绝安全生产事故发生。

　　2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定，完善对作业人员的三级安全技术交底，教育承包人的作业人员，严格按安全标准进行施工，并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受发包人处罚，由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用，均由承包人承担。

　　八、材料物资供应

　　1、钢材：工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%，若乙方因管理不善超过此核定标准，甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。

　　2、混凝土：施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。

　　3、施工用电：根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外，配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。

　　4、模板：对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件，按需经工区长签字审核后材料部门领取，在工程结束后归还，对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。

　　4、材料及设备：发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外，工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决，发包方方概不负责。

　　5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划，钢筋需提前10天报送计划，经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买，材料机具到达现场后，承包人应立即进行验收并签收，发包人向承包人提交合格的材料机具，如质量规格型号不合要求，承包人在验收时应及时提出，发包人负责处理，工程施工需要的主要材料按施工进度供应。

　　6、材料管理：由甲方提供的材料，一旦进入乙方施工作业范围，乙方都具有负责保管的责任。在施工期间，若材料保管不善造成材料丢失，其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。

　　九、施工验收

　　承包人应确保完成施工的质量，应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应承担无偿修复，并承担由此导致的发包人的相关损失。

　　十、工程量的确认及支付

　　1、本合同的劳务单价经双方签字确认后，承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)

　　2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等)，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等，单价含税。承包人提供劳务发票，并附工资表。

　　3、中期计量与支付：以每月月末之日为限，承包人申报合格工程，工程处，技术处现场收方确认(图纸设计量为依据)，机料处，安保处，财务处审核进行审核计量，然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票，并附工资表支付上月工程款。

　　4、终期计量与支付：待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格，办理工程结算，支付90%工程款，余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。

　　5、计日工计量与支付：对于需用计日工方式计量的工程内容，根据工程时间情况发生的计日工，经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式：用计日工前技术员申报，工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清，8小时为一个工日，事实求是算出工数不得超计，用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)

　　十一、违约责任

　　1、工程实施期间，承包人人员不足，在发包人发出书面警告3天后，仍未改正的;由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施;一贯和公然无视发包人或者监理工程师口头或书面警告;不能持续有效执行发包人、监理工程师指令;在承包人接到替换修复和合格材料通知后2天内仍不遵守，在承包人接到关于安全整改的书面或口头通知2天内仍不整改的，若发生以上任一情况，发包人将对承包人每次按实际情况来确定罚款，从工程款中扣除，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担;

　　2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格，应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复，发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款，并赔偿发包人一切相关损失，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担。

　　3、发包人根据施工进度要求向承包人下达周计划、月计划，如承包人因自身原因不能完成发包人下达的计划，发包人按实际情况确定后给予承包人处以罚款，发包人并有权终止合同，所造成的损失，由承包人自行承担;

　　4、承包人应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，以及赔偿由于以上原因给发包人造成的损失;

　　十二、奖励与惩罚

　　1、钢筋按设计图纸1%损耗供货，节约按节约金额的50%奖励承包人，超出部分按进价扣款。

　　2、以发包人对承包人下达施工计划，如承包人能按期完成施工任务，工程结算时奖励原单价5%，如未按期完成惩罚单价的5%。

　　十三、其他：双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。

　　十四、合同终止

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

　　2、本合同一经签认后不得转包，如承包人转包本合同无效。

　　十五、本合同经双方签字后生效，本合同共四份，发包人执三份，承包人执一份，具有同等效力。

　　发包人：承包人：

　　代表人：

　　签订日期：

桥梁承包合同12

　　总承包单位（甲方）：（以下简称甲方）

　　桩基施工方（乙方）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　1、工程概况：

　　1、1工程名称：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程

　　1、2工程地点：平和县长乐乡联三村。

　　1、3承包范围：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程

　　1、4承包方式：清包工

　　1、5质量标准：合格

　　1、6工期：70天

　　2、工作内容：

　　2、1乙方负责承包机械安装，焊接锤牙，对位，维修保养钻机，冲击成孔，灌注水下混凝土，做好桩基施工原始记录。

　　3、合同价款：

　　3、1承包方式：包清工———综合单价430元/m，桩径：1。2m，按成孔实际孔深计算为准。（如遇到孤石，双方另行协商。）

　　3、2不含施工用电费，机械，材料费。

　　3、3不包含护壁钢筋材料费，如开钻后现场实际需要由甲方供应材料，乙方负责施工。

　　4、付款结算方式：

　　4、1乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。

　　4、2施工过程按月进度款的90%支付。

　　4、3本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。

　　5、双方责任：

　　5、1甲方责任

　　5、1、1对乙方进行技术、质量、安全文明施工及工期交底；

　　5、1、2现场免费提供乙方生活用水、用电，堆放场地及乙方工作人员住宿条件；

　　5、1、3甲方负责桩基进出场的机械费用，包括施工期间负责机械配合乙方移机、清理泥浆池以及泥浆外运。

　　5、1、4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差，如遇到孤石而导致偏孔，由甲方承担责任并及时处理且不影响到施工。

　　5、1、5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐备、混凝土、钢筋笼供应不及时等造成乙方不能正常施工超过48小时，甲方要负责乙方一定费用。

　　5、1、6负责做好施工人员和施工设备的安全防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设备购买建设工程应购买的.相应保险。

　　5、1、7根据合约按时支付工程款。

　　5、2乙方责任

　　5、2、1乙方为本合同项目下劳务班组员工的全权代表，对用于本项目内全体员工的劳动力资源合法性、劳动报酬；服从甲方项目部统一管理，按照甲方技术、质量、安全文明施工及工期交底内容组织施工；

　　5、2、3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满足本专业工程要求；

　　5、2、4严格执行施工规范，按质量标准、规范和设计要求进行施工、检查和验收，施工质量符合设计及施工规范要求。

　　5、2、5严格执行安全操作规程，按照施工规范要求组织对所属员工的安全教育、培训、交底、检查、实施；如在施工期间发生意外工伤事故，费用在一万元以内由乙方自行承担，工伤费用超出一万元部分由甲乙双方按6：4的比例共同承担。

　　6、合同生效

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报本项目业主备案；本合同自双方代表签字生效，双方结清工程款后本合同自动失效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　电话：电话：日期：年月日

桥梁承包合同13

　　甲方：____________________(以下简称甲方)

　　乙方：____________________(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。

　　一、承包形式：包工，包料。

　　二、承包内容：城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸，施工内容包括，抄平、放线、挖槽，基础、主体钢筋砼结构。

　　三、质量要求，达到验收合格标准。

　　四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的'部分甲方令其整改和返工。

　　五、乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。

　　六、工程工期：开工日期：20xx年3月1日;

　　竣工日期：20xx年4月30日。总日期60天。

　　七、乙方于每月25日上报工程进度，甲方应于月底前按照工程量的30%拨款。

　　八、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。

　　九、安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。

　　十、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。

　　十一、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期年。

　　十二、工程造价120xx00元。即人民币壹佰贰拾万圆整(大写)元。

　　十三、本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费95%，余款5%保质一次付清。

　　十四、未尽事宜，由双方协商解决。

　　十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

桥梁承包合同14

　　甲方：____乙方：_____

　　为了确保工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：工程数量及单价，项目名称单位数量单价合计_____(元)备注1.5钻孔桩成孔(不含泥浆外运)450元说明：1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元，发电机用柴油费用由乙方承担)(二)项目名称单位数量单价合计(元)备注1.8钻孔桩成孔(不含泥浆外运)750说明：1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　5、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　6、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　7、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担;乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　三、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的`要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　四、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1)提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　(2)开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　(3)委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　(4)组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　(5)线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　(6)营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。