当前位置:语文迷>实用文写作>合同范本> 履约保证金合同

履约保证金合同

时间:2024-03-25 14:24:45 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

履约保证金合同

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的类型越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的履约保证金合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

履约保证金合同

履约保证金合同1

  合同编号:(工履约)__________字第__________号

  保证人(以下称甲方):________________

  住所:________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:_______________________________

  传真:______________

  债权人(即业主,以下称乙方):________

  住所:________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:________________________________

  传真:______________

  债务人(即承包商,以下简称丙方):____

  住所:____________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:_______________________________

  传真:_______________

  鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

  第一条定义

  本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

  第二条保证范围及方式

  甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。

  甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

  甲方在上述保证范围内承担连带保证责任

  第三条承担保证责任形式

  保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填“Y”表示选择项,填“N”表示非选择项):

  (N)1.由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。

  (N)2.由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商,以便继续履行合同。

  (Y)3.甲方对乙方的损失进行赔偿,但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额,即不超过壹佰万元。

  第四条保证期间

  自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日,即至_____年_____月____日止。

  第五条各方的'权利义务

  1.乙方必须全面履行主合同义务,若乙方发生违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任。

  2.乙方必须全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。

  3.乙方同意丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。

  4.乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。

  5.乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方,说明其违约情况并要求其予以纠正。

  6.依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。

  7.因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。

  8.甲方在承担担保责任后,享有追偿权。

  第六条承担担保责任的程序

  1.乙方向甲方提出索赔请求,必须提交索赔通知书,同时提供项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题,乙方还需同时提供建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

  2.甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。

  第七条合同的生效、变更和解除

  1.本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

  2.本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

  第八条争议的解决

  本合同发生争议或纠纷时,甲、乙、丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为____________法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

  第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款:____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

  第十条附则

  本合同正本一式叁份,甲乙丙三方各执壹份。

  甲方__________________乙方:__________________

  法定代表人:___________

  法定代表人:___________

  ___年__月__日

履约保证金合同2

  甲方:

  乙方:

  本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条

  鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条

  保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额: 大写 人民币 元作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条赔偿

  保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条

  保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。

  第六条

  乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的.资金证明。

  第七条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方: 乙方:

  法定代表人或授权代理人:

  法定代表人或授权代理人:

履约保证金合同3

  甲方:__________公司

  乙方:__________公司

  根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就)项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、甲方交由乙方承包施工的范围为:玻璃幕墙,建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。

  二、为甲乙双方更好合作,乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户,乙方缴纳的履约保证金全额到账,以到账时间为准,本“框架协议”生效。

  三、履约保证金的返还方式:

  1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37.5%,即叁佰万元整;

  2、在第一次拔付工程款时,甲方向乙方无息返还履约保证金的25%,即贰佰万元整;

  3、在第二次拔付工程款时,无息返还履约保证金的`12.5%,即壹佰万元整;

  4、在第三次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12.5%,即壹佰万元整;

  5、竣工验收合格后,无息返还余下的12.5%的履约保证金,即壹佰万元整。

  四、工程计价:本合同暂定金额9500万元,最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单,依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—20xx)和《建设工程工程量清单计价定额》(20xx)及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行,规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。

  五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价,其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。

  六、支付框架协议:

  1、本工程工期为180天。进场后,每二个月为一个支付周期,每个周期拔付已完工程量价款的70%;

  2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的85%;

  3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%;

  4、剩余3%的工程款作为质保金,保修期为一年,待保修期满无违反合同条款且无质量问题,保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款;此协议签订后,乙方进场时间不晚于__________年__________月__________日。如在__________年__________月__________日前现场不能达到乙方进场的要求,乙方有权解除合同,甲方应立即退还履约保证金,同时需以履约保证金为基数,按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金,违约金从保证金到账之日起计算;如乙方未提出解除合同,甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位,除按以上违约责任赔偿外,还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。

  七、本框架协议一式两份,双方各持一份。

  甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

  法定代表人:__________法定代表人:__________

  委托代理人(签字):委托代理人(签字):__________

  住所:__________住所:__________

  开户银行:__________开户银行:__________

  银行帐号:__________银行帐号:__________

  签订时间:__________年__________月__________日

履约保证金合同4

  甲方:__________

  乙方:__________

  本履约保证金合同由双方于__________年__________月__________日在市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条鉴于甲方与乙方于__________年__________月__________日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的.违约金或赔偿的损失。

  第三条保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的__________%,金额:大写人民币__________元(¥__________)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方(盖章):__________

  乙方(盖章):__________

  法定代表人或授权代理人(签字):__________

  法定代表人或授权代理人(签字):__________

  __________年__________月__________日

履约保证金合同5

  甲方:

  乙方:

  本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条 保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的.%,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条赔偿

  保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条 争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条 其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):

履约保证金合同6

  合同编号:__________

  甲方:

  法定代表人:

  地址:

  乙方:

  法定代表人:

  地址:

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条、鉴于甲方与乙方于_______年_______月_______日签署了合同编号为____________的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的`履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

  第三条、保证金额

  乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为%/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。

  第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。

  第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。

  第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字):

  法定代表人或授权代理人(签字):

  _______年_______月_______日

  _______年_______月_______日

  合同签署地:

履约保证金合同7

  甲方(全称):______

  乙方(全称):__________

  本履约保证金协议由双方于__________年__________月__________日在订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条鉴于甲方与乙方签署了______施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条保证金缴纳时间

  乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。

  第三条保证金额

  乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币______元(¥ ______元)作为履约保证金交付给甲方。

  第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌7日内。

  保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的.30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。

  第五条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第六条其他本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。

  甲方:__________(公章)乙方:__________(公章)

  地址:__________地址:__________

  邮政编码:__________邮政编码:__________

履约保证金合同8

  甲方:_________

  乙方:_________

  本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条概况

  鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条保证范围

  为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的.违约金或赔偿的损失。

  第三条保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的_________%,金额:_________大写人民币_________元(¥_________)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条保证方式

  为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条保证期间

  自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条资金证明

  乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  法定代表人或授权代理人(签字):_________

  法定代表人或授权代理人(签字):_________

  _________年_________月_________日

履约保证金合同9

  【案例】:

  甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方,在租赁合同中约定,甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方,押金人民币10万元,乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据,20xx年7月3日,乙方催促甲方交付房屋,甲方声称因上一租客拒不退出房屋,故房屋无法交付,乙方随之想以押金双倍进行索赔,其认为该押金就是定金,现在是出租方毁约其有权进行索赔。

  【分析】:

  实际上乙方的这种想法仅对了一半。

  理由是,甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方,这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的,违约方仍应当承担违约责任”。

  乙方虽有权进行索赔,但是否有权主张押金的双倍返还呢?

  实际上根据其双方签订的合同可以看出,该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理,但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利,也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释,押金如果没有约定定金性质的,那么权利人无权主张定金权利,因此说乙方的想法仅对了一半。

  乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本,就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的`因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。

  但是这种实际损失的证明责任比较重,证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低,实务中法院的判例不一,这点源于主观判断成份较重。

履约保证金合同10

  合同编号:__________

  甲方:**贸易有限公司

  法定代表人:地址:

  乙方:

  法定代表人:地址:

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的.其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

  第三条、保证金额

  乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为%/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。

  第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。

  第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。

  第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):

  年月日年月日

  合同签署地:东莞市莞城区

履约保证金合同11

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  甲乙双方于 年 月 日签订了编号为“ ”的《 》【以下简称“原合同”】,现经过甲乙双方协商,对原合同进行补充,内容如下:

  双方经协商决定采用下述第 种方法(在具体方法前的 □ 中打√ 或× ),向发包方提供履约保证金。

  □1、以年度发包形式签订的`工程建设合同,每份合同履约保证金不低于50万元。

  □2、以专业分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同,专业分包队伍每份授权委托书履约保证金不低于50万元。

  □3、以劳务分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同,劳务分包公司每份履约保证金不低于50万元。

  □4、与劳务分包公司签约的承包队伍,要求每支承包队伍交纳履约保证金不低于20万元。

  □5、以单项工程发包的工程建设项目,每个单项工程收取合同金额的10%作为履约保证金。

  其他:

  1。本补充合同未约定之处,仍按原合同执行。

  2。本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份,甲乙双方各持叁份。

  发包人(公章或合同专用章): 住所: 法定代表人(或授权代表人)签字: 电话: 传真: 开户银行: 帐号:

  签订时间:签订地点:年 月 日

  承包人(公章或合同专用章):住所: 法定代表人(或授权代表人)签字: 电话: 传真:开户银行: 帐号:

  签订时间:签订地点:年 月 日

履约保证金合同12

  出租人(甲方):__________

  承租人(乙方):__________

  保管人(第三方):北京市市场协会

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》(简称《租赁合同》)中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下:

  第一条

  保证金的管理

  保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。

  第二条

  乙方保证金

  自本合同签订之日起__________日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额%计元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

  第三条

  乙方保证金按下列第种方式支付:

  1、由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

  2、乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

  第四条

  乙方保证金应用于以下第种情况:

  1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。

  2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。

  3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。

  4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

  第五条

  在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的,必须提前日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。

  第六条

  乙方保证金的补足

  在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。

  第七条

  乙方保证金的返还

  《租赁合同》终止后日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。

  第八条

  乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的`,甲方有权解除《租赁合同》。

  第九条

  甲方保证金支付方式

  甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的%(— %),以作为履行合同的担保。

  甲方保证金应于每__________年__________月__________日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于日内补足。新设立的市场应于开业后个月内向第三方支付保证金。

  第十条

  甲方保证金应用于以下情况:

  1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

  2、__________。

  第十一条

  第三方的权利义务

  1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户,不得转存、隐匿。

  2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。

  3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。

  第十二条

  争议解决方式

  本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(只能选择一种):

  1、提交北京仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  第十三条

  其他约定事项。

  第十四条

  本合同一式份,甲方份,乙方份,第三方份。

  第十五条

  本合同自三方签字盖章之日起生效。

  甲方(章):__________乙方(章):__________

  住所:__________住所:__________

  营业执照号码:__________营业执照号码:__________

  市场登记证号码:__________身份证号码:__________

  法定代表人:__________法定代表人:__________

  委托代理人:__________委托代理人:__________

  电话:__________电话:__________

  第三方(章):__________

  住所:__________

  法定代表人:__________

  委托代理人:__________

  电话:__________

  指定银行:__________

  指定帐号:__________

  签订时间:__________

  签订地点:__________

履约保证金合同13

  甲方(全称): ***

  乙方(全称):

  本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条保证金

  鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证金缴纳时间

  乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。

  第三条 保证金额

  乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币 *** 元(¥ ***元 )作为履约保证金交付给甲方。

  第四条 保证期间

  自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。

  保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形

  成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的`30%,及人民币陆拾万元。

  第五条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第六条 其他

  本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  地址:*** 地址:

  邮政编码:***邮政编码:

  法定代表人法定代表人

  或授权代理人(签字):或授权代理人(签字): 经办人: 经办人:

  电话:**** 电话:

  传真:*** 传真:

  开户银行:*** 开户银行:

  帐号:***帐号:

【履约保证金合同】相关文章:

履约担保合同12-11

履约担保合同12-09

保证金合同11-02

关于保证金合同03-13

保证金质押担保合同书01-25

履约承诺书08-08

企业履约情况承诺书12-19

履约承诺书15篇02-05

保证金申请书06-16